Sutartis dėl filtrų komplektų, faldaų ypač grynam vandeniui gauti, tiekimo. Sutartis dėl individualaus užsakymo pateikimo Fuerza mayor aplinkybės

asmenyje, veikiančiame pagrindu, toliau – „ Teikėjas“, viena vertus, ir asmenyje, veikiančiame remiantis, toliau – „ Pirkėjas“, kita vertus, toliau – „ Vakarėliai“, sudarė šią sutartį, toliau – Sutartis:

1. SUTARTIS DALYKAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes, toliau – Prekės, pagal Šalių sutartą pristatymo terminą šioje Sutartyje ir jos especificación ikacijose nustatyta tvarka, formomis, dydžiais ir terminais.

1.2. Specifikacijose turi būti pateikti duomenys apie Prekių kiekį, pristatymo terminus, asortimentą, kokybę, kainą, pristatymo būdą, transportavimo išlaidų kompensavimo tvarką, avansinio apmokėjimo už Prekes dydį, taip pat duo menys apie Prekių ga vėjus ir kt. būtinos informacijos, kaip susitaria Šalys.

1.3. Kiekvienas Prekių pristatymas yra dokumentuojamas atskiroje Specifikacijoje, remiantis Pirkėjo pateiktomis paraiškomis. Tiekėjas privalo išnagrinėti Pirkėjo pateiktą paraišką ir per darbo dienas nuo jos gavimo dienos informuoti apie jos tenkinimo galimybę, apimtį ir laiką.

1.4. Prekių pristatymą Sutarties galiojimo metu vykdo Tiekėjas. atskirose partijose pagal sutartą Specifikaciją, su sąlyga, kad Pirkėjas laikysis šios Sutarties 7,5 p.

2. KOKYBĖ IR IŠSAGUMAS

2.1. Tiekiamų Prekių kokybė ir komplektiškumas turi atitikti būtinas technines sąlygas, norminius reikalavimus documentación técnica nurodytos Specifikacijose kiekvienos Prekės atžvilgiu.

2.2. Prekės pasą ir atitikties sertifikatą Tiekėjas išduoda kiekvienam pristatymui kiekvienam Gaminio tipui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus reikalingus dokumentus tiekiamoms Prekėms pagal galiojančius teisės aktus. Federación Rusijos.

2.3. Specifikacijose nurodyta GOST, TU.

2.4. Prekei suteikiamas mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekės gavimo Pirkėjo (Gavėjo) dienos.

2.5. Jei Pirkėjas (Gavėjas) nustato prekės gedimą per garantinis laikotarpis Pirkėjas siunčia Tiekėjui pranešimą, kuriame nurodo gedimo pobūdį.

2.6. Tiekėjas per kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo išsiunčia savo atstovą, kad nustatytų gedimo priežastis ir garantinio reikalavimo egzistavimą.

2.7. Garantías remontas atlikti per vieną mėnesį (-us) nuo garantinio atvejo buvimo nustatymo momento.

2.8. Visais kitais atžvilgiais, kurie nėra nustatyti šioje Sutartyje, jei garantiniu laikotarpiu aptinkamas gaminio gedimas, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

3. KIEKIS IR ASPEKTAS

3.1. Dėl pagal šią Sutartį tiekiamų Prekių kiekio ir asortimento bei jų matavimo vienetų Šalys susitaria atitinkamoje Specifikacijoje.

4. KONTEERIS, PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

4.1. Prekes, kurioms nereikia pakavimo, Tiekėjas siunčia be jokios pakuotės.

4.2. Jei pakuotė negrąžinama, jos kaina įskaičiuota į Prekės kainą.

5. PRISTATYMO SĄLYGOS, TVARKA IR SĄLYGOS

5.1 Kiekvienos Prekių partijos pristatymo laikas (pristatymo laikotarpis) yra nurodytas Specifikacijose kiekvienos Prekių partijos atžvilgiu. Gavus raštišką Pirkėjo sutikimą, leidžiamas išankstinis Prekių pristatymas.

5.2. Prekių pristatymo (išsiuntimo) data yra antspaudo ant geležinkelio sąskaitų faktūrų ar važtaraščių (antspaudo, data ir Pirkėjo įgalioto atstovo parašo) uždėjimo data gavus Prekę Pirkėjui (gav ėjui).

5.3. Nuosavybės teisės į Prekes, taip pat netyčinio Prekių sugadinimo ar praradimo rizika pereina iš Tiekėjo Pirkėjui nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

5.4. Prekės laikomos pristatytomis laiku, jei laikomasi Specifikacijose nurodytų pristatymo terminų, taip pat jei Pirkėjas laikosi šios sutarties 7,5 p.

5.5. Prekių pristatymą Pirkėjo lėšomis vykdo Tiekėjas.

5.6. Prekių pristatymas vykdomas pagal Pirkėjo siuntimo duomenis arba pagal Specifikacijose nurodytus Prekių gavėjų siuntimo duomenis.

6. PREKIŲ PRIĖMIMAS PAGAL KIEKĮ IR KOKYBĘ

6.1. Pirkėjas privalo padaryti viską butinus veiksmus užtikrinti pristatytų Prekių priėmimą šios Sutarties sąlygomis ir laikantis.

6.2. Jeigu Pirkėjas, priimdamas Prekę, nustato, kad buvo pažeista tara, pakuotė, pažeistas plombavimas ar pažeista tara, Pirkėjo atstovas, dalyvaujant Tiekėjo atstovui, privalo surašyti aktą.

6.3. Prekių priėmimas turi būti vykdomas laikantis reikalavimų galiojančius teisės aktus RF.

7. PREKIŲ KAINA, SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

7.1. Prekių kainos yra nustatytos Rusijos Federacijos rubliais ir yra nustatytos Specifikacijose, kurios yra cleanskiriama šios Sutarties dalis.

7.2. Bendra Sutarties kaina sussideda iš Prekių partijų bendrų išlaidų sumos pagal Specifikacijas, kurios yra cleanskiriama Sutarties dalis, ir Pirkėjo kompensuojamų Tiekėjo išlaidų sumos.

7.3. Tiekėjo patirtas transportavimo išlaidas kompensuoja Pirkėjas, remdamasis Tiekėjo išrašytomis sąskaitomis faktūromis ir Vežėjo transportavimo ir susijusių paslaugų kainą patvirtinančių dokumentų kopijomis, mu. Pinigaíį Tiekėjo banko sąskaitą, nebent Šalys papildomai susitartų dėl kitokios tvarkos.

7.4. Mokėjimas pagal Sutartį atliekamas pervedant lėšas į Tiekėjo banko sąskaitą per banko dienas nuo Šalių atitinkamos Specifikacijos momentos pasirašymomo.

7.5. Šalims susitarus, už Prekes leidžiama atsiskaityti kitu Specifikacijoje ir/ar nustatyta tvarka numatyta įstatyme RF.

7.6. Jei kyla priešpriešinių reikalavimų, Šalys turi teisę juos įskaityti.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Jei pagal šios Sutarties sąlygas vėluojama atsiskaityti už Prekes ar pristatyti prekes, kaltoji šalis moka netesybas, kurių dydis yra % nuo nepristatytų, neapmokėtų prekių kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau. nei % visos Sutarties kainos. Šiuo atveju teisę jas gauti Šalis atsiranda pateikus rašytinį ieškinį su netesybų dydžio apskaičiavimu ir Šalies pripažinimu kaltais, arba išdavus. teismo sprendimas dėl netesybų skyrimo, jei nebuvo pareikšti reikalavimai arba nebuvo nustatyta Šalies kaltė.

8.2. Šalis, neįvykdžiusi arba netinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, yra atleidžiama nuo atsakomybės fuerza mayor atveju:

8.2.1. Jei įrodoma, kad tinkamai atlikti buvo neįmanoma dėl fuerza mayor, tai yra ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, stichinės ir aplinkos nelaimės, streikai, karinės operacijos, nelaymingi atsitikimai transporte ir gamyboje, epidemijos ir epizootijos, karantinai, valdžios aktai valstybės valdžia ir vietos valdžia.

8.2.2. Jeigu Šalis, nurodanti nenugalimos jėgos aplinkybes, per vieną dieną nepraneša kitai Šaliai apie šių aplinkybių atsiradimą, ši Šalis atsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimą.

9. SUTARTIES TERMINAS IR IŠANKSTINĖS NUTRAUKIMAS

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Šalys pasirašo pirmąją Specifikaciją ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

9.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

Šalių susitarimu, Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties;
vienašališkas atsisakymas galimas vienos iš Šalių prašymu, jeigu reikšmingas pažeidimasšios Sutarties sąlygas kita Šalis;
kitais galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų ar šios sutarties nustatytais atvejais.

Nutraukus šią Sutartį, iniciatyvi Šalis privalo raštu įspėti kitą Šalį apie būsimą nutraukimą ne vėliau kaip prieš kalendorines dienas iki šios Sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas avanso nepervedė į Tiekėjo bank o sąskaitą pagal nustatytas sąlygas. su šios Sutarties 7.5 puntos. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį išsiųsdamas Pirkėjui pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą. En vienašališkas nutraukimas Papildomas susitarimas dėl Sutarties nutraukimo nebus rengiamas ir pasirašomas. Sutartis bus laikoma nutraukta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą.

9.3. Vienos iš Šalių veiklai pasibaigus dėl reorganizavimo, jos teisės, pareigos ir atsakomybė pagal šią Sutartį pereina jos teisių perėmėjams, jeigu sutinka kita Šalis. Jei tokio sutikimo nėra, tikra sutartisŠalių susitarimu laikoma nutraukta prieš terminą.

10. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčai, kylantys tarp Šalių vykdant šią Sutartį, pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus nagrinėjami arbitražo teisme pagal atsakovo buvimo vietą, laikantis privalomo ikiteisminio tyrimo. procedimiento de pretenzijų atsiskaitymas (pareikštos pretenzijos nagrinėjimo terminas yra kalendorinės dienos).

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visa informacija, kurią Šalys gavo pagal šią Sutartį, įskaitant informaciją apie situación financieraŠalys laikomos konfidencialiomis ir negali būti atskleistos ar perduotos tretiesiems asmenims tiek šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek jai pasibaigus penkerius metus.

11.2. Pasikeitus duomenims, Šalys įsipareigoja viena kitai raštu pranešti apie tokius pasikeitimus per vieną dieną. EN kitaip pranešimai, perduoti paskutiniu žinomu adresu, laikomi tinkamai persiųsti.

11.3. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

11.4. Pasirašius šią Sutartį, visos ankstesnės derybos ir visa su ja susijusi korespondencija netenka galios.

11.5. Sutartis ir jos sąlygos, faksu perduoti dokumentai turi juridinę galią, originalai išsiunčiami paštu per kalendorines dienas nuo siuntimo faksu dienos.

11.6. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti padaryti rašymas ir įsigalioja po to, kai juos pasirašo abi Šalys.

POSADA/KPP:

Tikrinama sąskaita:

Bancos:

Respondiente paskyra:

BIC:

Parašas:

"__" ______ 20__

Toliau - “Pirkėjas”, atstovaujamas ____________________, veikiantis ______ pagrindu, iš vienos pusės, IR __________________, toliau - paradavėjas, attovajamas _____ pagrindu, kita vertus (toliau - šalys), šią sutartį sudarė taip.

1. SUTARTIS DALYKAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Pirkėjo nurodymus pagamintus _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prekės pristatytos.

1.2. Prekės kokybinės charakteristikos, jos rūšis, kiekis, komplektiškumas, komplektacija, taip pat darbų atlikimo terminai _______________________.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjo pareigos:

2.1.1. Atlikti visus Prekių gamybos darbus tinkamos kokybės, šioje Sutartyje numatyta apimtimi ir terminais, ir pristatyti darbus Užsakovui per fiksuotas laikas.

2.1.2. Užtikrinti visų darbų gamybą ir kokybę pagal dabartinius standartus ir technines sąlygas.

2.1.2. Savo jėgomis ir savo lėšomis užtikrinti Prekių pristatymą ir perdavimą Pirkėjui.

2.2. Pardavėjo teisės:

2.2.1. Savarankiškai nustatyti Baldų gamybos būdus.

2.2.2. Įtraukti trečiąsias šalis atlikti darbus pagal Sutartį. Šiuo atveju Pardavėjas prisiima visą atsakomybę prieš Pirkėją už tai, kad trečioji šalis įvykdo Sutarties sąlygas.

2.3. Pirkėjo paresigos:

2.3.1. ________________

2.3.2. Priimti atliktus darbus ir Prekes šios Sutarties nustatyta tvarka.

2.3.3. Apmokėti už atliktus darbus ir pristatytas Prekes šioje Sutartyje numatyta suma, terminais ir tvarka.

2.4. Pirkėjo teisės:

2.4.1. Visada tikrinkite Pardavėjo atliekamų darbų eigą ir kokybę, netrukdydami jo veiklai.

2.4.2. Atsisakyti vykdyti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Pardavėjas laiku nepradeda vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad jų laiku atlikti tampa aiškiai neįmanoma.

2.4.3. Priskirti pardavėjui protingas laikas ištaisyti trūkumus, jei atliekant darbus paaiškėja, kad jie nebus tinkamai atlikti. Pardavėjui per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdžius, Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties arba pats pašalinti trūkumus arba pavesti trūkumus pašalinti trčiajam asmeniui, padengdamas Pardavėjo tas išlaidas, taip pat kaip lauti atlyginti nuostolius.

3. DARBŲ IR PRISTATYMO KAINA

3.1. Už atliktus darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui _______________

3.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti padidinti darbo kainą, o Pirkėjas - sumažinti tik tais atvejais numato įstatymas.

3.3. Už Pardavėjo pagamintų Prekių tiekimą pagal šios Sutarties sąlygas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ________

3.4. Darbų ir Prekių pristatymo kaina gali būti keičiama tik Šalims susitarus.

4. DARBŲ IR PREKIŲ PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti cleanlygintinai per protingą terminą pašalinti trūkumus arba atsisakyti vykdyti Sutartį.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja per __________ nuo Pardavėjo darbų atlikimo dienos apžiūrėti ir priimti Pardavėjui dalyvaujant atliktus darbus. Darbas laikomas priimtu nuo to momento, kai Šalys pasirašo darbų priėmimo aktą.

4.3. Prekių perdavimas pagal šios Sutarties sąlygas vykdomas ________________.

4.4. Prekių praradimo ar sugadinimo rizikos perdavimas nustatomas pagal reikalavimus civilinė teisė, veikiantis Rusijoje.

4.5. Prekės nugabenamos į pristatymo vietą Pardavėjo transporto priemonėmis, jo jėgomis ir jo lėšomis.

4.6. Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui per _______________. Prekės laikomos priimtomis nuo to momento, kai Šalys pasirašo prekių priėmimo aktą.

5. MOKĖJIMO TVARKA PAGAL SUTARTĮ

5.1. Per ____________ nuo Sutarties pasirašymo momento Pirkėjas sumoka Pardavėjui _____________________ dydžio avansą.

5.2. Galutinis mokėjimas Pardavėjui sumokamas priėmus Prekes ne vėliau kaip _____________ Šalims pasirašius Prekių priėmimo ir perdavimo aktą.

5.3. Atsiskaitymai su Pardavėju vykdomi m negrynaisiais pinigais pervesdamas atitinkamas sumas į savo atsiskaitomąją sąskaitą.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

6.2. Pardavėjas yra atsakingas už prastos kokybės jo pateiktas medžiagas ir įrangą, taip pat už trečiųjų asmenų teisių apsunkintą medžiagų ir įrangos tiekimą, ir tokiu atveju privalo atlyginti Pirkėjui pastariesiems padarytus nuostolius.

6.3. Sí, pasirinkimas:

6.3.1. Reikalauti, kad Pardavėjas per protingą terminą cleanlygintinai pašalintų defektus.

6.3.2. Reikalauti iš Pardavėjo proporcingai sumažinti už darbą nustatytą kainą.

6.3.3. Pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkti trečiąjį asmenį jiems pašalinti, su Pardavėjui priskirtomis defektų šalinimo išlaidomis.

6.4. Pardavėjas turi teisę, užuot pašalinęs trūkumus, už kuriuos jis atsakingas, cleanlygintinai atlikti darbus iš naujo, atlyginant Pirkėjui nuostolius, atsiradusius dėl darbų vėlavimo.

6.5. Jeigu darbų nukrypimai nuo šios Sutarties sąlygų ar kiti darbų rezultato trūkumai nebuvo pašalinti per Pirkėjo nustatytą terminą arba yra nepataisomi ir reikšmingi, Pirkėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutar tį ir reikalauti padarytų nu ostolių atlyginimą.

6.6. Pretenzijas, susijusias su darbo trūkumais, Pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie buvo nustatyti garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis yra ________ ir prasideda __________________.

6.7. Už vėlavimą atlikti darbus Pardavėjas sumoka Pirkėjui ____________ dydžio baudą nuo šios sutarties 3.1 punkte nurodytų darbų kainos.

6.8. Už vėlavimą pristatyti Prekes Pardavėjas sumoka Pirkėjui ________ dydžio baudą nuo Prekės kainos, nurodytos šios Sutarties 3.3 punkte.

6.9. Pavėluotas atsiskaityti, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui ______ dydžio netesybas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.10. Netesybų mokėjimas ir nuostolių atlyginimas cleanleidžia Sutartį pažeidusios Šalies nuo įsipareigojimų natūra vykdymo.

7. FUERZA MAYOR (FUERZA JĖGA)

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu neįvykdymą lėmė gamtos reiškiniai, išoriniai objektyvūs i ir kitos nenugalimos jėgos bės, už kurias Šalys nėra atsakingos ir dėl kurių neigiamos pasekmės jos yra nesugeba užkirsti kelio.

7.2. Šalys atsako už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą esant kaltei tik įstatymų ar šios Sutarties numatytais atvejais.

8. TERMINAS DE SUTARIDADES

8.1. Ši Sutartis įsigalioja _______ ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

8.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko:

8.2.1. Šalių rašytiniu susitarimu.

8.2.2. Vienašališkai, jeigu viena iš Šalių atsisako šios Sutarties tais atvejais, kai tokio atsisakymo galimybę numato įstatymai ar ši Sutartis.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp Šalių, turi būti sprendžiami derybų keliu.

9.2. Jei derybų metu ginčytini klausimai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami __________ galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos teisės aktais.

10.2. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti tinkamai įgaliotų Šalių atstovų.

10.3. Visi pranešimai ir pranešimai turi būti pateikti raštu. Pranešimai bus laikomi tinkamai įvykdytais, jei jie bus išsiųsti registro paštu, faksu arba įteiktas asmeniškai Šalių teisiniais (pašto) adresais, gavus atitinkamo gavimo gavimą. pareigūnai.

10.4. Ši Sutartis sudaryta ____ egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių.

(PROJEKTAS) SUTARIES Nr. ___

užsakymo vykdymui

Maskvá “__” _________ 2017

__________________ toliau – „Klientas“, atstovaujamas ____________________________, veikiantis pagal Nuostatus ir 2014 m. balandžio 14 d. įgaliojimą Nr. 17, viena vertus, ir ______________________ , toliau – Rangovas, atstovaujamas ____________, veikiantis chartijos pagrindu, kita vertus, toliau – Šalys, remiantis Vieningos komisijos protokolo __________________________ sprendimu Nr. “________” 2017m. _______________, šią sutartį sudarė taip:

1. Sutarties dalykas ir tikslas

1.1. Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja tiekti Užsakovui filtrų rinkinius ypač grynam vandeniui gauti Federalinės biudžetinės sveikatos įstaigos „Higienos ir epidemiologijos centras Maskvoje“ filialo sanitarinei ir laboratorijai Centrinėje. Maskvos administracinis rajonas, pagal Specifikaciją (Priedas Nr. 1), o Klientas įsipareigoja sumokėti už pristatytas prekes šioje sutartyje nurodytomis kainomis.

1.2. Šios sutarties tikslas – tiekti prekes Federalinės biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos „Higienos ir epidemiologijos centras Maskvoje“ padaliniui Maskvos centriniame administraciniame rajone įrengti.

1.3. Sutarties dalykas – prekių pristatymas Klientui adresu:

2. Sutarties kaina.

2.1. Sutarties kaina yra ______________________________ (______________________________) rubliai _____ kapeikų, pagal citatos prašymą (priedas Nr. 2).

2.2. Vieneto kainos yra fiksuotos ir negali būti keičiamos. Į kainą įeina PVM priede Nr.1 nurodyta suma, pakavimo išlaidos, bilieto kaina Rangovas ir prekių draudimo išlaidos prieš perduodant jas Užsakovui.

3. Pristatymo sąlygos.

3.1 Prekių pristatymo laikas: 30 dienų nuo sutarties sudarymo.

3.2. Rangovas pristato prekes Užsakovui adresu:

Prekes Klientas priima pagal važtaraštyje nurodytą vienetų skaičių ir nepažeistoje Vykdytojo (gamintojo) pakuotėje. Prekių perdavimo Klientui faktą patvirtina važtaraštis ir sąskaita faktūra.

3.3. Prekių pristatymą Rangovas vykdo kas savaitę, išankstiniu Užsakovo prašymu.

3.4. Vykdytojas privalo pervesti sąskaitą Užsakovui kartu su prekių perdavimu, bet ne vėliau kaip per 5 calendorines dienas nuo prekių išsiuntimo dienos (pagrindas: Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 168 str. 2 d. ). Vykdytojas garantuoja sąskaitoje faktūroje nurodytos informacijos apie prekes teisingumą.

4. Mokėjimo sąlygos.

4.1. Apmokėjimą pagal sutartį Klientas atlieka priėmęs prekes ir sąskaitą faktūrą.

4.2. Mokėjimai atliekami tokia tvarka.

100% civilinės sutarties kainos Klientas sumoka ne vėliau kaip per dešimt banko dienų nuo Prekių pristatymo į Kliento sandėlį dienos, remdamasis šiais dokumentais:

TORG-12 formularios važtaraštis ir sąskaitos faktūros originales;

Gaminio techninė dokumentacija (pasas ir instrukcijos rusų kalba) ir prekės sertifikatų kopijos, patvirtintos Rangovo antspaudu;

5. Prekės kokybė, garantías.

5.1. Rangovas garantuoja, kad tiekiamų prekių kokybė ir komplektiškumas atitinka galiojančius šio tipo gaminiams patvirtintus standartus.

Rangovas įsipareigoja pateikti kiekvienos pagal šią sutartį tiekiamų gaminių rūšies atitikties sertifikatų kopijas, patvirtintas jo antspaudu ir vadovo parašu.

5.2. Prekė tiekiama su technine dokumentacija rusų kalba (gamintojo pasas, naudojimo instrukcija).

Prekių pristatymas be techninės dokumentacijos ir sertifikatų yra laikomas netinkamu ir už tokias prekes nereikia mokėti, kol neperduota jai reikalinga dokumentacija.

5.3. Prekė tiekiama pakuotėje (talpykloje). Įpakavimas (konteineris) turi užtikrinti prekių saugumą transportavimo ir sandėliavimo metu, taip pat galimybę atlikti pakrovimo ir iškrovimo operacijas rankinginiu būdu arba mechanizuotomis priemonėmis.

5.4. Reagentų tinkamumo laikas pristatymo metu turi būti ne mažesnis kaip 80% pagaminimo datos.

Gaminių pristatymas su cheminių reactivoų pasais;

Pristatymą vykdo tiekėjas;

Pristatymo sąlygos sutartos su klientu;

Jeigu užsakovas turi pagrįstų nusiskundimų dėl rangovo pristatytų prekių kokybės, prekės pakeičiamos per penkias darbo dienas arba pagal papildomą susitarimą.

6. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka.

6.1. Jei pažeidžiamas užsakymo įvykdymo laikas, nustatyta sutartimi Rangovas moka Užsakovui 0,2% dydžio netesybas nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą įvykdyti prievolę dieną, bet ne daugiau kaip 5% jo vertės.

6.2. Jeigu įsipareigojimas pakeisti (pašalinti) defektus ir (ar) neišsamumą neįvykdytas per sutarties ar Priėmimo akto 5.7 punkte nustatytą terminą, įskaitant ir garantinį laikotarpį, Rangovas sumoka Užsakovui 10 Lt baudą. % brokuoto ir/ar kainos nepilnos prekės, taip pat visiškai atlygina Klientui nuostolius, atsiradusius dėl nekokybiškų (nekomplektinių) prekių pristatymo.

6.3. Užsakovui pažeidžiant atsiskaitymų už įvykdytą įsipareigojimą terminus, Vykdytojas turi teisę pateikti Užsakovui reikalavimą sumokėti netesybas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, bet ne daugiau kaip 5% ėjimo sumos. Užsakovas cleansako už pavėluotą apmokėjimą už prekes, jei uždelsimas atsirado dėl Vykdytojo kaltės (siunčiamų prekių dokumentų nepateikimo ar netinkamo jų įforminimo).

6.4. Vykdytojui neįvykdžius įsipareigojimo per nustatytą terminą perduoti Užsakovui techninę dokumentaciją, sertifikatus, važtaraštį kartu su prekėmis ar sąskaitą faktūrą. Mokesčių kodas Klientas turi teisę taikyti 100 rublių baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki dokumentų pateikimo dienos.

Rangovas įsipareigoja įvykdyti Užsakovo prašymą per 7 dienas.

6.5. Delspinigiai ir bauda apskaičiuojami pagal prievolės vertę be PVM ir jas sumoka kaltoji šalis pagal kitos šalies jai išrašytą rašytinį ieškinį ir sąskaitą faktūrą. Pretenzija ir sąskaita faktūra kaltai šaliai išsiunčiama registruotu paštu nurodytu adresu nurodė šalisšioje sutartyje.

6.6. Visais kitais atžvilgiais, nenumatytais šiame Susisiekime, šalys vadovaujasi Rusijos Federacijos civiliniu kodeksu ir kitais regulaciones kuriuose yra civilinės teisės normų.

6.7. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nesusitaria, ginčas perduodamas nagrinėti Teismas de arbitraje Maskva pagal pretenzijų pateikimo tvarką. Atsakymo į pretenziją terminas yra 10 dienų nuo jos gavimo registruotu laišku dienos.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo šalys, ir galioja iki tos dienos, kai šalys faktiškai įvykdo visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant ir garantinių įsipareigojimų įvykdymą Registro de privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

7.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie padaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti Registre.

7.4. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai (išskyrus Šalių rekvizitus), atsispindintys susirašinėjime, protokoluose ir pan., Šalims tampa privalomi, jeigu jie atsispindi atitinkamoje papildomų susitarimų(7,2 puntos).

7.5. Jei kuri nors iš šalių pakeičia savo juridinį ar pašto adresą, pavadinimą, banco duomenis ji privalo per 7 dienas raštu apie tai pranešti kitai šaliai, o laiške turi būti nurodyta, kad tai yra cleanskiriama šios sutarties dalis.

7.6. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, įskaitant priedą Nr. 1, no. 2.

SUTARTIS

DĖL INDIVIDUALIO GAMYBOS UŽSAKYMO Nr. _____________

San Petersburgo " "____________ 20____

Ribotos atsakomybės bendrovė "SPETSKRASKI", toliau – "Gamintojas"į veidą Directorio general Roshchenkova Kamalini Alekseevna, viena vertus, veikdama remiantis Chartija, ir individual toliau "Clientela", kita vertus, šią Sutartį sudarė taip:

1. Sutarties dalykas

1.1. Gamintojas perduoda Pirkėjo nuosavybėn prekes specifikacijose (Priedas Nr. 1 ir kt.) nurodytu asortimentu, kiekiu, kainomis ir terminais, o Klientas tai priima ir už jas sumoka.

2. Šalių įsipareigojimai užsakant atskiras prekes

Ši individualios prekių gamybos sutartis sudaroma tarp Kliento ir Gamintojo užsakymo pateikimo metu rašytinės arba elektroninės dvišalės sutarties forma.
Rusijos Federacijos civilinio kodekso nuostatos dėl mažmeninio pirkimo ir pardavimo (§ 2, 30 skyrius), Rusijos Federacijos įstatymas „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ 1992-02-07 Nr. 2300-1, taip pat nes Kliento ir Gamintojo santykiams taikomos kitos reguliavimo nuostatos teisės aktų, priimtas pagal juos.
2.1. Gamintojas įsipareigoja:
2.1.1. Suteikti Klientui informaciją, reikalingą prekėms pasirinkti ir įsigyti.
Suderinti su Klientu ir sudaryti prekių pirkimo specifikaciją, kurioje nurodomas prekės numeris, pavadinimas, dydis, kiekis, savikaina, pagaminimo laikas ir prekių pristatymas (kartais – “Užsakymas pagal užsakymą”).
2.1.2. Gamintojas cleansako už Kliento, pateikdamas užsakymą, pasirinktos prekės atvaizdo turinį, dydį ir kokybę.
2.1.3. Gamintojas įsipareigoja perduoti prekes Klientui griežtai laikydamasis Specifikacijos, término nurodytus ir tinkamos kokybės.
2.1.4. Prekių priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo metu perduoti Klientui visus reikalingus prekių garantinius dokumentus.
2.2. Clientes įsipareigoja:
2.2.1. Pateikite rašytinį prašymą formato electrónico Prekės įsigijimui, nurodant prekės numerį, matmenis, visus reikalingus prekės duomenis.
2.2.2. Garantuokite avansinį apmokėjimą už individualų užsakymą ir lėšų gavimą į Gamintojo banko sąskaitą arba pasirinkite kitus Gamintojo siūlomus mokėjimo būdus.
2.2.3. Apmokėti ir priimti pagal šią sutartį įsigytas prekes pagal Specifikacijas ir pasirašyti prekių priėmimo ir perdavimo aktą.
2.2.4. Fizinis arba sujetos laikoma, kad sutiko su visomis Sutarties ir jos priedų sąlygomis visiškai ir be išimties nuo to momento, kai Gamintojas gauna pranešimą apie Kliento ketinimą pirkti prekes Gamintojo pasiūlytomis sąlygomis.
2.2.5. Jeigu pasirašoma Sutartis dėl individualaus Užsakymo, laikoma, kad fizinis ar juridinis asmuo sudarė užsakytų prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Gamintojas ir įgyja Kliento statusą.
2.2.6. Kliento užsakytų ir apmokėtų prekių pristatymą vykdo Gamintojas arba Vežėjas.

3. Prekių apmokėjimas ir perdavimas

3.1. Prekių kaina yra fiksuota Sutartyje ir ją Klientas sumoka Rusijos rubliais.
3.2. Klientas pasirenka apmokėjimo už užsakytas prekes būdą ir tvarką.
3.3. Apmokėjimas banko pavedimu atliekamas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą ar kvitą per tris banko darbo dienas.
3.4. Su número grynais sumokėjus, Kliento pareiga sumokėti prekės kainą yra laikoma įvykdyta nuo atitinkamų lėšų įskaitymo į Gamintojo nurodytą banko sąskaitą momento.
3.5. Atsiskaitant grynaisiais, Klientas įsipareigoja apmokėti Gamintojui prekės savikainą iki Prekių perdavimo į gamybą, įnešdamas pinigus per Gamintojo kasą.
3.6. Mokėjimo forma.
3.6.1. Gamintojas priima užsakymus iš Kliento tik su garantuotu avansu. Be garantuoto išankstinio Prekių apmokėjimo, prekių gamybos užsakymai nepriimami.
Išankstinio apmokėjimo suma turi sudaryti ne mažiau kaip 50% visos užsakymo sumos.
3.6.2. Pagaminęs Prekes, prieš išsiųsdamas transporto įmonę nurodytu adresu, Klientas privalo per 2 (Dvi) darbo dienas sumokėti likusį apmokėjimą, pervesdamas lėšas į Gamintojo banko sąskaitą. Apmokėjimo diena laikoma diena, kai lėšos patenka į Gamintojo banko sąskaitą. Galimas ir apmokėjimas gavus prekes.
3.6.3. Klientas, gavęs Prekes, pasirašo prekių priėmimo akte/sąskaitoje faktūroje.
3.6.4. Nuosavybės teisės į prekes pereina iš Gamintojo Klientui, sumakėjus visą šios Sutarties likutinę vertę, prekių priėmimo ir pristatymo metu.
3.7. Prekių pristatymas per Vežėjo/transporto įmonės:
3.7.1. Prekių pristatymo būdai, tvarka ir laikas derinamas su Klientu individualiai.
3.7.2. Prekių pristatymas vykdomas per Kliento arba Gamintojo suteiktą transporto įmonę per profesionalią transporto įmonę Sankt Peterburge pagal jų nustatytas Prekių gabenimo Sankt Peterburge, Leningrado srityje arba į šalies regionus kainas. Rusijos Federacija, kuriai taikomas privalomas papildomas standus krovinio įpakavimas.
Klientui yra galimybė atsiimti prekes iš Gamintojo sandėlio.
3.7.3. Pareiga perduoti prekes Klientui laikoma įvykdyta nuo prekės perdavimo iš Gamintojo Vežėjui/transporto įmonei momento.
3.7.4. Nuosavybės teisė krovinio sugadinimo, atsitiktinio sunaikinimo ar praradimo Gabenimo metu atveju iš Gamintojo pereina Vežėjui nuo to momento, kai prekės perduodamos Vežėjui sutarties vykdymo vietoje, kai šalys pasirašo preki ų priėmimo aktas arba va žtaraštis.
3.7.5. Pareiga perduoti prekes Klientui laikoma įvykdyta nuo prekių perdavimo Vežėjui (transporto įmonei) momento.
3.7.6. Prekių pristatymo kaina kiekvienam užsakymui apskaičiuojama individualiai, atsižvelgiant į bendrą užsakymo apimtį, pristatymo adresą, vežėjo įkainius ir apmokama Kliento tiesiogiai Vežėjui (transporto įmonei as) meniskai.
3.7.7. Klientas, gavęs prekę, privalo, dalyvaujant Gamintojo (vežėjo) atstovui, patikrinti, ar ji atitinka važtaraštį, patikrinti prekės kiekį, kokybę ir komplektiškumą pagal prekės pavadinimą. prekės.
3.7.8. Prekių priėmimas ir perdavimas Klientui vykdomas pasirašant važtaraštį, savo parašu patvirtinant, kad neturi pretenzijų isvaizda ir prekių komplektiškumas.