Darbo teisė      2021 05 18

Sutartis tarp projektuotojo ir užsakovo yra pavyzdys. Sutartis dėl projektavimo projekto rengimo

Maskva „___“ _______ 2017 m

Rusijos Federacijos pilietis ____________________________ , ___________ gimimo metai, Rusijos Federacijos pasas _____________ išduotas _________________________________ __________ išdavimo data ___________, registruota adresu: ____________________, ___________________________________, toliau vadinama „ Klientas", Viena vertus, ir individuali verslininkė Zakalata Maria Viktorovna, toliau vadinama" Vykdytojas“, Remdamasis asmens valstybinio registravimo kaip individualaus verslininko registracijos pažymėjimu 77 serija Nr. 015614941, išduotas 2014 m. Sausio 29 d. Maskvoje, MIFNS Nr. 46, dėl pagrindinio valstybinio įrašo registracijos numerio. valstybinė individualaus verslininko registracija (OGRNIP) 314774602900259, TIN 434579987736, kita vertus, bendrai vadinama „šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau - „susitarimas“) taip:

Sutarties dalykas

1.1 Rangovas įsipareigoja užsakovui paprašius atlikti užsakovo gyvenamųjų patalpų, esančių adresu: _______________ ______________________________, toliau - „Objektas“, projektavimo projekto rengimo darbus. Techninės sąlygos (1 priedas) yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir apima Kliento pageidavimus dėl Objekto projektavimo, taip pat jo charakteristikas, būtinas darbui pagal šią Sutartį atlikti.

1.2 Projektavimo projekto kūrimo darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų ir kitų patvirtintų specialiųjų normų, atsižvelgiant į prekių ir medžiagų gamintojo techninius reikalavimus, per nustatytą laikotarpį. šią Sutartį.

1.3 Darbo pagal šią sutartį rezultatai yra šie:

  • a) PDF failas;
  • b) brėžinių spausdinimas ir 3D vizualizacija apie Kliento gyvenamąsias patalpas A3 formatu;

1.3.1. Sąvokos „dizaino projektas“ ir „darbo rezultatas“ yra lygiavertės.

1.4. Pagal šios Sutarties sąlygas parengtą projektavimo projektą Klientas naudos tik Kliento gyvenamųjų patalpų interjero pakeitimui.

1.4.1. Užsakovas turi teisę perduoti projektavimo projektą tik tiems asmenims, kurie atliks remonto darbus Kliento gyvenamosiose patalpose, įskaitant tokių darbų priežiūrą.

Darbo kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Darbo kaina pagal šią Sutartį yra tokia: _________

2.2 Darbai pagal šią Sutartį skirstomi į tris etapus... Darbo etapai ir mokėjimo už kiekvieną etapą suma yra nustatyti šios sutarties 2.3,4 prieduose.

2.3 Per tris dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos Klientas sumoka 100% sumą už pirmąjį darbo etapą (šios sutarties 2 priedas).

Už kiekvieną vėlesnį darbo etapą mokama pasirašius Darbų priėmimo ir perdavimo pažymėjimas ankstesniame etape.

2.4. Už atliktus darbus atsiskaitoma rubliais, pervedant lėšas į šios sutarties 9 punkte nurodytą rangovo atsiskaitymo sąskaitą.

2.4.1. Užsakovo pareiga sumokėti už darbų etapus laikoma tinkamai įvykdyta nuo tada, kai lėšos yra gautos į Rangovo sąskaitą.

Priėmimo terminas ir tvarka - darbo rezultato perdavimas

3.1 Darbas pagal šią sutartį suskirstytas į tris etapus. Kiekvieno etapo laikas nustatytas šios sutarties 2, 3, 4 priedėliuose.

3.2 Baigęs kiekvieną etapą, Rangovas pateikia Užsakovui medžiagas, kurių sąrašas yra pateiktas kiekvieno darbo etapo aprašyme (šios sutarties 2.3,4 priedai). Gavęs medžiagą, klientas pasirašo Priėmimo ir perdavimo pažymėjimas kiekvienas etapas. Po to, kai šalys pasirašo Aktai visais šio Susitarimo 2, 3, 4 priedėliuose nurodytais etapais Sutartis laikoma visiškai įvykdyta.

3.3 Šalys susitarė, kad Sutartyje numatytas darbas, taip pat procedūros, patvirtinimai ir kiti susitikimai atliekami darbo savaitės metu (nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai) ne anksčiau kaip 9 val. Ir ne vėliau kaip 18 val., Nebent kitaip nustatyta žodiniais susitarimais.

Šalių teisės ir pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:
4.1.1 Atlikite darbus laiku ir tinkamai.
4.2 Klientas įsipareigoja:
4.2.1 Ženklas Perdavimo aktas darbus, atliktus per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, ir nusiųsti pasirašytą Aktą Rangovui, arba per tą patį laiką išsiųsti Rangovui motyvuotą atsisakymą pasirašyti siūlomą Veikti. Jei per 5 darbo dienas Užsakovas nepateikė Rangovui motyvuoto atsisakymo pasirašyti siūlomą Iš Akto, šiame Akte atspindėtas darbas laikomas priimtu.

4.2.2 Užsakovas įsipareigoja sumokėti už rangovo darbą per šioje sutartyje nustatytą laiką ir sumą.

4.2.3 Atlikdamos darbus Šalys bendru sutarimu gali pakeisti darbų apimtį ir jų atlikimo laiką. Mokėjimo suma ir darbų atlikimo laikas nurodyti Papildomas susitarimas pasirašė abi šalys.

4.2.4 Po matavimo kvadratinių metrų skaičius perskaičiuojamas. Pasikeitus viena ar kita kryptimi, sutarties kaina perskaičiuojama ir sudaroma Papildomas susitarimas.

4.2.5 Sutikite patys bet kokie gyvenamųjų (negyvenamųjų) patalpų pertvarkymo (rekonstrukcijos) darbai. Klientas savarankiškai atlieka visus teisiškai reikšmingus veiksmus, kuriais siekiama gauti visus patvirtinimus, leidimus, patvirtinimus, numatytus galiojančiuose Rusijos Federacijos teisės aktuose, būtinus remonto (rekonstrukcijos) darbams atlikti gyvenamosiose (negyvenamosiose) patalpose. Tuo pačiu metu Rangovas neatsako Užsakovui už bet kokias neigiamas pasekmes Užsakovui, jei šios pasekmės atsirado dėl to, kad Užsakovas neįvykdė savo pareigos gauti iš valstybės institucijų, numatytų Rusijos įstatymuose. Federacija leidimus remonto (rekonstrukcijos) darbams kliento patalpose.

4.3 Rangovas turi teisę:

4.3.1 Darbą pagal šią sutartį perduoti anksčiau laiko pagal susitarimą su klientu.

4.3.2 Naudoti parengtą Kliento patalpų dizaino projektą informacijos ir reklamos tikslais, neturint teisės skelbti duomenų apie Kliento vardą. Projektavimo projekto medžiagų kopijos lieka rangovui

4.4 Klientas turi teisę:

4.4.1 Atsisakyti vienašališkai įvykdyti šią sutartį, sumokėjus rangovui dalį nustatytos darbų kainos, proporcingai atliktai darbų daliai, kol rangovas negavo pranešimo apie užsakovo atsisakymą vykdyti šią sutartį.

Kitos sąlygos

5.1. Visi šio susitarimo priedai, sudaryti pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus, yra neatskiriama jo dalis.

5.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra teisiškai privalomi, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

5.3. Pasirašant šią sutartį visos ankstesnės derybos ir korespondencija dėl jos tampa negaliojančiomis.

5.4. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abi kopijos galioja vienodai.

5.5. Pasikeitus teisiniams adresams ir banko duomenims, šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai. Rangovo pranešimą apie banko duomenų pakeitimą Klientas priima vykdyti, kad sumokėtų šios sutarties kainą tik tuo atveju, jei toks pranešimas ateina pas Užsakovą ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki tokio mokėjimo, numatyto šioje sutartyje, dienos.

5.4 Užsakovas neturi teisės naudoti iš Rangovo gautų medžiagų komerciniais tikslais. Užsakovas neturi teisės perleisti, parduoti ar atkartoti iš Rangovo gautos medžiagos be raštiško Rangovo sutikimo.

Nenugalimos jėgos aplinkybės

6.1. Tuo atveju, jei paaiškėtų, kad kuri nors iš Sutarties šalių visiškai ar iš dalies negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ši Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per penkias kalendorines dienas išsamią informaciją apie tai, kas įvyko, įskaitant šių įsipareigojimų poveikio prognozę. Pareiga įrodyti force majeure aplinkybes tenka Šaliai, kuri paskelbė force majeure įvykį. Negalia Atlikėjas dėl ligos (ar vaikų ligos) taip pat yra force majeure.
Tokiu atveju visi susitarimai tarp Šalių automatiškai pratęsiami pirmiau minėtų aplinkybių laikotarpiui.
Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, Šalys turi susitarti dėl susitarimo likimo sudarydamos papildomą susitarimą.

Sutarties trukmė ir ankstyvas nutraukimas

7.1. Šios Sutarties galiojimo laikas nustatomas nuo tos dienos, kai abi Šalys jį pasirašė ir pasirašė šio Susitarimo priedėlius, ir kol Šalys įvykdo visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

7.2. Jei Klientas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos nesumokėjo už pirmąjį darbo etapą pagal šios Sutarties 2 priedą, Sutartis nutraukiama ir visi įsipareigojimai pagal šią Sutartį būti nutrauktas.

7.3. Jei Klientas per 10 darbo dienų nuo priėmimo akto pasirašymo už ankstesnio etapo darbus nesumokėjo už kitą darbo etapą, Sutartis laikoma nutraukta ir visi įsipareigojimai pagal šią Sutartį nutraukiami .

7.4 Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešdamas Rangovui. Šiuo atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranešimo momento.

7.4.2. Tuo atveju, jei pasibaigus darbų atlikimo ir apmokėjimo už einamąjį etapą terminui rangovui pranešama apie vienašališką sutarties nutraukimą, darbai šiame etape laikomi baigtais, o užsakovas praranda teisę grąžinti užmokestį už dabartinį darbo etapą.

7.4.3. Jei rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo dienos praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą iki Pirmas Darbo etape Klientas atlygina patalpų matavimo darbų kainą, lygią 10 000 = (dešimt tūkstančių) rublių.

7.5. Jei Rangovas atideda darbo etapo pristatymą daugiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovas gali nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą už einamąjį darbų etapą.

7.6 Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.

7.7. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu.

7.7.1. Šios Sutarties sąlygų pakeitimus Šalys atlieka tokia forma Papildomi susitarimai, kurios įsigalioja nuo to momento, kai jas pasirašo Šalys.

Ginčų sprendimas

8.1 Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad visus kilusius ginčus ir nesutarimus išspręstų derybomis. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šio susitarimo tekste neišspręstų klausimų, bus sprendžiami derybų būdu, remiantis galiojančiais teisės aktais. Pretenzijų procedūra yra privaloma. Pretenzija turi būti siunčiama registruotu laišku vienu metu rangovo teisiniu adresu ir šioje sutartyje nurodytu rangovo el. Pašto adresu. Terminas atsakyti į pretenziją yra 15 (dešimt) darbo dienų.

8.2 Jei nesutarimai ir ginčai neišsprendžiami bendru sutarimu, Šalys spręs šiuos klausimus teisme.
Šalių adresai ir duomenys

1 priedėlis

prie sutarties Nr. _________

nuo „___“ _________

Techninė užduotis

Priemonės paskirtis ir patalpų skaičius:

Skaičius - 10 (dešimt), įskaitant:

Buitinių prietaisų ir santechnikos rinkinys:

Vėdinimo įrangos ir oro kondicionavimo buvimas arba nebuvimas: Ne

Vidaus apdailos stilius, spalvų schema:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų apdailos norai.

____________________________________________________________________________

2 priedas

prie sutarties Nr. _________

nuo „___“ ______ g

Darbo grafikas, sąrašas ir apmokėjimo tvarka

Bendras kambario plotas _________ kv. m.

Darbas pagal sutartį suskirstytas į tris etapus.

1 etapas - sprendimų planavimas

Pirmojo etapo kaina yra: 540 rublių už 1 kv..

Visos darbo išlaidos pirmame etape: _________ trinti

Terminas yra ____ darbo dienos nuo patalpų matavimo akte nurodytos patalpų matavimo dienos.

  • Rangovas matuoja patalpas;
  • Rangovas pateikia Užsakovui patalpų matavimo planą;
  • Rangovas suteikia užsakovui 4 pertvarkymo su baldais išdėstymo galimybes;

Klientas pasirenka pertvarkymo variantą ir patvirtina jį parašu.

  • Rangovas pateikia Užsakovui patalpų konstrukcijų išmontavimo planą;
  • Rangovas pateikia užsakovui pertvarkymo planą su baldų išdėstymu;
  • Rangovas pateikia užsakovui pertvarkymo planą su baldų išdėstymu pagal matmenis;
  • Rangovas pateikia užsakovui statomų pertvarų planą.

Jei, užsakovui patvirtinus planavimo sprendimą ir rangovui įvykdžius taškus: 4,5,6,7 ( 1 etapas. Sprendimų planavimas) Užsakovas pasirenka kitokį išdėstymo sprendimą ir reikalingas naujas brėžinių rinkinys.Rangovas pateikia naujus brėžinius tik sumokėjęs už papildomą paslaugą.

Projekto pakeitimų kaina yra 1 projekto etapo kaina, atėmus 1,2,3 punktų vykdymo išlaidas, lygius 10 000 = (dešimt tūkstančių) rublių.

Baigęs 1 darbo etapą, klientas pasirašo Priėmimo pažymėjimas

3 priedas

prie sutarties Nr. ________

nuo „___“ ______ g

2 etapas - Patalpų vizualizacija - tūrinis -erdvinis vaizdas

Stiliaus sprendimas nustatomas atsižvelgiant į Kliento pageidavimus, remiantis Techninėmis sąlygomis (Priedas Nr. 1)

Antrojo etapo kaina yra: 1350 už 1 kv.

Visos darbo išlaidos antrame etape: __________ trinti

Baigimo terminas - 15 darbo dienų (5 kampai) nuo išankstinio mokėjimo už antrojo etapo pirmą dalį dienos.

Atliekamų darbų ir medžiagų, kurias rangovas turi pateikti užsakovui, sąrašas:

  • Vaizdas jpg formatu (4 vnt)
  • A3 lapai su atspausdintu vaizdu (4 lapai)

Užbaigus atvaizdavimą, klientas pasirašo Priėmimo pažymėjimas atliktą darbą, atlikdamas koregavimus, Užsakovas pasirašo Papildomą sutartį, kurioje pratęsiamos sutarties sąlygos.

Atkreipk dėmesį:

Leistini vaizdo koregavimai: 2 koregavimai vienam 3Dpiešimas

Dizaino studija nekuria baldų pagal užsakymą, būtent: neatlieka brėžinių, 3D baldų modelių, atskirų baldų elementų profilių sekcijų, nes nėra šio produkto tiekėjas.

Šis sąrašas yra išsamus.

4 priedas

prie sutarties Nr. _________

nuo „___“ _________

3 etapas - darbinis projektas

Trečiojo etapo darbų kaina yra: 810 rublių už 1 kv..

Bendra trečiojo etapo darbų kaina: __________

Terminas yra _____ darbo dienos nuo išankstinio mokėjimo už trečiąjį etapą dienos.

Atliekamų darbų ir medžiagų, kurias rangovas turi pateikti užsakovui, sąrašas:

  • Lubų formos ir lygio brėžinys;
  • Lubų apkaustų planas;
  • Lubų pjūviai ir sekcijos;
  • Šviestuvo išdėstymo planas;
  • Šviestuvo paskirstymo planas jungiklių grupėms;
  • Grandinės pertraukiklio išdėstymo planas;
  • Scheminis maitinimo ir silpnos srovės lizdų išdėstymas;
  • Aukšto planas;
  • Elektrinių grindų šildymo įrengimo schema;
  • Rūšių planas
  • Sienų su dekoratyviniais elementais tipai
  • Sudėtingų konstrukcijų ir elementų sekcijos iš gipso kartono
  • Plytelių išdėstymas vonios kambariuose (jei pasirenkamos apdailos medžiagos viso projekto pristatymo metu, t. Y. Visi 3 etapai)
  • Pridedamas apdailos medžiagų (grindų - plytelių, parketo, sienų - dažų arba tapetų, durų, santechnikos, langų, elektros prietaisų) užbaigimas ir parinkimas, taip pat baldų pasirinkimas (baldų kiekis nustatomas pagal dizaino projektą) kaip tiekėjų sąrašą su vadovo kontaktais, telefono numeriais, bet ne daugiau kaip dviem rekomendacijomis kiekvienai pozicijai. Baldai parenkami pagal gamintojų katalogus rangovo biure arba partnerių biuruose ... Apsilankymai parduotuvėse ir salonuose kliento pageidavimu vykdomi už papildomą mokestį, prižiūrint dizaineriui.

Dizaino studija nekuria baldų pagal užsakymą, būtent: neatlieka brėžinių, atskirų baldų elementų profilių sekcijų, nes nėra šio produkto tiekėjas.

Dizaino studija teikia tam tikrų produktų tiekėjus ir pateikia rekomendacijas griežtai pasiūlymu, kuris labiausiai tinka dizaino projektui ir kainų kategorijai, tačiau neieško prekių tiekėjų, kurių kainos klientui yra palankiausios, ir nėra atsakingas dėl darbo laiko.

Šis sąrašas yra išsamus.

5 priedas

prie sutarties Nr. ________

nuo „___“ _______ g

Atkreipk dėmesį!

Visos paslaugos, skirtos projektiniam projektui parengti ir brėžiniams įgyvendinti, įtrauktos į projektą, yra išvardytos prieduose.

Projektavimo projekte nėra inžinerinės dalies, būtent:

Elektros projektas

Vėdinimo projektas

Kanalizacijos, vandentiekio, šildymo projektas.

Silpnos srovės projektas.

Priešgaisrinės techninės dokumentacijos projektas

Planavimo sprendimo patvirtinimo paslaugos.

Tikslų skaičiavimą ir darbų atlikimo terminus pateikia susijusios organizacijos, remdamosi projektavimo projektu.

Sutarties paaiškinimai.
Mūsų dizaino studijos sukurtas dizaino projektas yra konceptualus sprendimas.

Tolesniam šio projekto įgyvendinimui gali prireikti papildomų paslaugų, tokių kaip: parama projektui ir apsilankymai vietoje - Autoriaus priežiūra (išlaidos neįtrauktos į projekto projektą)
Prašome atkreipti dėmesį į sutarties projekto prieduose esančio dizaino projekto aprašymo sudėtį.
Projektavimo studija neatlieka specializuotų rangovų brėžinių.
Pavyzdžiui: pagal užsakymą pagaminti baldai, atskirų baldų elementų profilių sekcijos, stumdomų durų profiliai, fasadų rėmai, karnizai, raižytų detalių elementai ant medžio, persirengimo kambariai ir kt. nuo kai kurie elementai turi savo ypatybes, pavyzdžiui, dėžės ir keltuvai drabužiams (būtinos specialistų žinios).
Išsamesnių brėžinių kūrimas gali būti atliktas padedant šių produktų tiekėjams, jei užsakomas VIP projektas su autoriaus parama užsakymui.
Baldai vizualizuojant projektą ir eskizus yra atliekami kaip konceptualus sprendimas, kurį baldų gamintojai gali koreguoti ir tobulinti, vadovaudamiesi rekomendacijomis pagal dizaino projektą.
Užsakydamas, pavyzdžiui, santechnikos įrangą: dušą, kriauklę, vonios kambarį, tiekėjas išduoda specialiai parinktos įrangos prijungimo korteles, kurios yra statybininkų užduotis.
Virtuvės darbo projektas: tikslų baldų ir virtuvės blokų išdėstymą, elektros gnybtų ir lizdų grupių surišimą, įmontuotų prietaisų parinkimą ir jų prijungimo schemas tiekėjas atlieka virtuvėse, sudaręs sutartį su klientu ir baigęs kambario matavimai.
Dizaino studija, naudodama piešinį, freską, vitražą projekte, kuria koncepcinį sprendimą, siužetą.

Rekomenduojama šį elementą pastatyti ant sienos aukščio, pločio, tačiau: šių elementų eskizų pavyzdžius pateikia studijos rekomenduojamos įmonės menininkai.
Tokių firmų menininkai kartu su jumis sudarys, parengs ir patvirtins eskizus prieš dėdami ant sienos.
Dizaino studija rekomenduoja tiekėjus, tačiau neatsako už tiekėjo ir kliento sutarčių vykdymo laiką.
Sutinku su šios sutarties sąlygomis.

SUTARTIS

už projektavimo paslaugų teikimą

Samara "__" ________ 2016 m

Dizaineris ____________________________ , _______ gimimo metai, pasų serija 34 09 Nr. 938455

išduotas Rusijos federalinės migracijos tarnybos departamento Samaros regionui Oktyabrsky kalnų rajone. Samara

datuojama 01.12.08., registruota adresu: Samara, g. Leninas 113, toliau -

Rangovas, viena vertus, ir ____________________________, _________ gimimo metai, pasas

serija ________________ _____________________

Toliau - kaip

Kita vertus, klientas šią sutartį sudarė taip:

1. Sutarties dalykas

1.1. Pagal paslaugų teikimo už atlygį sutartį rangovas įsipareigoja užsakovui paprašius

Teikti šios sutarties 1.2 punkte nurodytas paslaugas, o Klientas įsipareigoja už šias paslaugas sumokėti.

1.2. Užsakovas nurodo, o rangovas perima darbų atlikimą pilnas dokumentų rinkinys

dėl interjero dizaino ir medžiagų specifikacijų(baldai, aksesuarai ir kt

Interjero daiktai ir įranga pagal susitarimą) , reikalingi darbo dokumentai

šio projekto įgyvendinimą, kuris, susitarus su Užsakovu, bus naudojamas

interjero kūrimas (3.3 p.), taip pat visapusiška projekto parama autoriui.

1.3 Paslaugos laikomos suteiktomis Klientui ar jo asmeniui pasirašius Paslaugų priėmimo aktą

Įgaliotasis atstovas.

2. Darbo kaina ir atsiskaitymo procedūra

2.1. Darbo kaina pagal šią sutartį yra rublių (tūkstantis rublių 00 kapeikų) ir

Mokama pagal šios sutarties 2.2 punktą.

2.2. Mokėjimas pagal sutartį atliekamas dviem etapais:
I etapas - iš anksto suma rublių (rublių 00 kapeikų) to padarymo dieną

Iš susitarimo ir II etapas -rublių (tūkstančių rublių 00 kapeikų), po įvaikinimo iš visų

projektavimo darbai.

Jei vėluojama sumokėti išankstinį mokėjimą, pagal šį Susitarimą numatytų darbų atlikimo terminai nukeliami

Vėlavimo dienų skaičius.

2.3. Darbų, nenumatytų šioje Sutartyje, kaina arba proceso metu nustatytos išlaidos

Darbo atlikimas nustatomas dvišaliu susitarimu ir yra mokamas papildomai.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Klientas turi teisę susipažinti su darbo pagal šią Sutartį rengimu ir atlikimu.

3.2. Rangovas turi teisę nepradėti darbų pagal šią Sutartį tokiu atveju

Klientui nesilaikant šios Sutarties 2 punktų.

3.3. Rangovo pareigos:

3.3.1 Rangovas privalo pateikti užsakovui projekto kūrimo sąlygas ir sąlygas (5.0 psl.),

Nurodyta šioje Sutartyje.

3.3.2. Norėdami perduoti Klientui visą dokumentų rinkinį tokiu apimtimi:

1. Apie matavimo planą (sienų išdėstymo planas su matmenimis)

2. Mūro planas (naujai pastatytų konstrukcijų ir pertvarų planas)

3. Baldų išdėstymo planas su kambario paaiškinimu

4. Padengtas grindų planas (grindų apkaustai)

5. Grindų šildymo planas (jei reikia)

6. Dengtų lubų planas (lubų kaklaraiščiai)

7. Lubų planas su apšvietimo išdėstymu ir nuoroda.

8. Apšvietimo ir grindų šildymo jutiklių (jei reikia) prijungimo ir sujungimo planas.

9. Lizdų ir elektros lizdų išdėstymo ir surišimo planas.

10. Vandentiekio įrangos ir oro kondicionierių išdėstymas ir sujungimas.

11. Suplanuokite švyturėlius.

12. Šluoja išilgai sienų (su papildomomis nuorodomis ir aukščiais)

13. Pjovimas ant lubų, sienų, konstrukcijų (jei reikia)

14. Pilnas interjero vizualizacijos paketas

15. Brėžinių sąrašas.

16. Patalpų apdailos sąrašas (kiekvienam atskirai)

17. Dažų ir lakų bei apdailos medžiagų sąrašas (nurodant vietas,

Ir kvadratai)

remonto darbai (ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos).

3.4. Užsakovo įsipareigojimai

3.4.1. Užsakovas yra įpareigotas pateikti rangovui visą reikalingą informaciją

Veikia pagal šią sutartį.

3.4.2. Pasikeitus sąlygoms, terminams ar patikslinus pavedimą, Klientas privalo grąžinti pinigus

Rangovas patyrė pastarąsias išlaidas.

3.4.3. Gavęs darbo rezultatą, tinkamai įvykdęs Klientas privalo

Pasirašykite darbų priėmimo aktą ir sumokėkite už rangovo atliktus darbus pagal

Šios sutarties 2 punktas ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas.

3.4.4. Vienašališkas Kliento sutartinių santykių nutraukimas įpareigoja jį sumokėti

Visos darbo išlaidos pagal šią sutartį.

4. Šalių pareigos

4.1. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą

Šalys yra atsakingos pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

4.2. Šalis, kuri neįvykdė arba netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus

Pagal šią Sutartį prisiima atsakomybę, numatytą įstatymuose, jei

Neįrodys, kad tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pasirodė neįmanoma

Nenugalima jėga (force majeure), t.y. skubus ir neišvengiamas

Aplinkybės, esant tam tikroms tam tikro laikotarpio sąlygoms.

5. Sutarties trukmė

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų darbų pabaigos ir

Skaičiavimai. Neleidžiama vienašališkai nutraukti Sutarties.

5.2. Viso dizaino kūrimo dokumentų rinkinio pristatymo laikas

30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo momento (terminas įsipareigojimams pagal sutartį įvykdyti)

Galima sumažinti arba padidinti, susitarus su klientu)

5.3. Sąlygos pagal darbo tipą:

1. Pertvarkymas 10-14 darbo dienų (gali padidėti arba sumažėti ikibaigtas

kliento susitarimas)

2. Objekto vizualizacija 10-14 darbo dienų (gali padidėti arba sumažėti, iki

pilnas kliento sutikimas)

3. Darbo dokumentacija (p. 3.3.4) 10 dienų. (gali sumažėti priklausomai nuo

objekto sudėtingumas)

6. Specialios sąlygos

6.1. Jei dėl Kliento kaltės susidaro situacija, kai dėl to atliekami darbai

Sutartis neįmanoma, rangovo paslaugos yra visiškai apmokamos.

6.2. Šia Sutartimi neišspręsti klausimai sprendžiami pagal dabartinę

RF įstatymai.

6.3. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu ir pasirašomi

Prie šonų.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai)

Lygi teisinė galia.

7. Šalių parašai.

Vykdytojas: ___________________________

(PILNAS VARDAS.)

_____________________________________

(parašas)

M.P.

„___“ _____________ 2016 m

Klientas: _________________________

(PILNAS VARDAS.)

_____________________________________

(parašas)

M.P.

„___“ _______________ 2016 m

Aleksandras Byčkovas,„TGK Salyut“ Teisės skyriaus vadovas

Šiame straipsnyje jūs perskaitysite

    Kokių klaidų reikėtų vengti sudarant dizainerio paslaugų teikimo sutartį

    Dizainerio sutartis: pavyzdys

Daugeliu atvejų vienas dizaineris klientui atlieka paslaugų rinkinį (pvz., Parodoje puošia prekybos stendą), todėl šalių santykiai turėtų būti kuriami remiantis sutartis dėl mokamų dizainerio paslaugų teikimo, kurią reglamentuoja Č. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 39 straipsnis (toliau - Rusijos Federacijos civilinis kodeksas). Darbuotojo įdarbinimo pagal paslaugų sutartį nauda siejama su tuo, kad nebūtina jį įtraukti į personalą, surašyti atitinkamus personalo dokumentus, suteikti garantijas ir kompensacijas, numatytas Rusijos Federacijos darbo teisės aktuose (visų pirma, atostogos ir nedarbingumo atostogos). Tačiau rengiant tokį susitarimą su projektuotoju labai svarbu nepadaryti klaidų, kurios visų pirma leistų darbo inspektoriui ar teismui iš naujo kvalifikuoti civilinės teisės sutartį darbo sutartyje (Darbo sutarties 19 straipsnio 1 dalis). Rusijos Federacijos darbo kodeksas). Deja, praktikoje tokios klaidos nėra retos.

1 Kai kuriais atvejais galite naudoti sutarties projektą - jei projektuotojas dalyvauja ne paslaugų teikimui, o tam tikrų darbų atlikimui. Tokiam susitarimui taikomos sutarties taisyklės (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 38 skyrius).

5 kritinės klaidos sutartyje su dizaineriu

Klaida 1. Sutartyje su projektuotoju yra darbo santykių požymių

Teismų praktikoje galite rasti daug pavyzdžių, kaip išryškinti darbo santykių požymius ir jų skirtumus nuo civilinių įsipareigojimų. Tai yra asmeninis darbo pobūdis (nesugebėjimas perduoti darbo funkcijų kitam asmeniui), darbo atlikimas pagal tam tikrą specialybę ar pareigas, vidaus darbo taisyklių laikymasis, reguliarus darbo užmokesčio mokėjimas, ilgalaikis darbo pobūdis, atlyginimas ne remiantis rezultatu, bet dėl ​​darbinės veiklos ir dar daugiau (Magadano apygardos teismo 2013-10-16 apeliacinis sprendimas Nr. 33-943 / 2013 byloje Nr. 2-232 / 2013).

Darbo santykiai turi tam tikrą trukmę ir tęstinumą, jiems reikalingas darbuotojo dalyvavimas, jie turi aprūpinti klientą įrankiais ir medžiagomis, periodiškai mokėti atlyginimą, kuris yra vienintelis ar pagrindinis darbuotojo pajamų šaltinis, taip pat pripažinti tokias teises kaip savaitinės poilsio dienos ir kasmetinės atostogos (Chabarovsko teritorinio teismo 2014 m. sausio 29 d. apeliacinis sprendimas byloje Nr. 33-401 / 2014).

  • Paslaugos sutartis: pagrindinės klaidos, esminės sąlygos, pavyzdys

Efektai. Jei civilinės teisės santykių teismas persikvalifikuoja kaip darbdavys, darbdavys bus priverstas už rangovą mokėti socialines išmokas ir draudimo įmokas, tarsi jis būtų įstojęs į valstybę, taip pat kompensuoti atostogas ir nedarbingumo atostogos. Be to, įpareigojimai atlikti tokius mokėjimus taip pat bus taikomi laikotarpiui, praėjusiam nuo sutarties su dizaineriu sudarymo dienos.

Kaip teisingai. Visa reikalinga informacija turėtų būti teisingai nurodyta sutartyje su projektuotoju. Dizainerio paslaugų teikimo sutarties šalys turi būti įvardytos pagal Č. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 39 straipsnis, tai yra, kaip klientas ir atlikėjas, o ne darbuotojas ir darbdavys ( brėžinys, pradinė sutarties dalis). Sutartyje neturėtų būti nuorodų į tokius elementus, kaip konkrečios pareigos, registracija valstybėje, įsakymo įsidarbinti, atlyginimo paskelbimas. Atitinkamai laisvai samdomas dizaineris neįsijungia į įmonės darbo eigą kaip darbuotojas ir nepaklūsta vidiniams darbo reglamentams. Bet koks paminėjimas priešingai sukuria riziką persvarstyti civilinę sutartį su dizaineriu darbo sutartyje.

Klaida 2. Sutarties dalykas, darbo sąlygos ir jų pateikimo bei priėmimo tvarka nenustatyta

Sutartyje dėl mokamų dizainerio paslaugų teikimo būtinos tos pačios sąlygos, kaip ir kitose civilinės teisės sutartyse: sutarties dalykas yra konkretūs rangovo įsipareigojimai užsakovui, taip pat kaina ir mokėjimo tvarka , galiojimas, atsakomybės sąlygos ir kitos nuostatos šalių nuožiūra.

Efektai. Jei šalys nenustatė konkrečių darbų reikalavimų (koks turėtų būti išdėstymas, pagrindiniai jo parametrai), nesudarė sutarties techninių sąlygų, specifikacijos ar kito dokumento, patvirtinančio dalyko pritarimą, tada toks susitarimas nėra baigta. Tai reiškia, kad šalys pagal ją neturi jokių teisių ir pareigų.

Kaip teisingai. Kad būtų išvengta rizikos pripažinti sutartį nesudaryta, joje turi būti nurodytos visos būtinos sąlygos, ypač jos objektas (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 432 straipsnio 1 punktas, 779 straipsnis), nurodant, kokias paslaugas rangovas teikia klientas. Paprastai sutarties dalyko aprašyme yra bendra formuluotė apie dizaino maketo kūrimą, o dėl konkrečių jam keliamų reikalavimų šalys susitaria sutarties techninėse sąlygose, apibrėžtose kaip neatskiriama dalis. dalis jo ( pav., sutarties 1.3 punktas).

Sutartyje taip pat nurodomos konkrečios projekto maketo kūrimo sąlygos, terminai trūkumams pašalinti, atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą ir kitos šalių nuožiūra nustatytos sąlygos ( pav., sutarties 2.4.2, 3.2, 5.3, 5.4 punktai).

Rangovas sutartyje turėtų nurodyti savo darbų perdavimo ir priėmimo tvarką, sudarydamas aktą dėl suteiktų paslaugų ir išsiųsdamas jį užsakovui pasirašyti arba surašydamas motyvuotus prieštaravimus, jei yra trūkumų.

Klaida 3. Mokėjimo pervedimas nėra susijęs su įsipareigojimų pagal sutartį vykdymu

Dažnai kyla nesutarimų dėl laisvai samdomo vertėjo darbo kokybės ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo išsamumo. Šiuo atveju užsakovas gali priimti darbą, tačiau jam reikalingas mechanizmas, skatinantis rangovą ištaisyti įvairius trūkumus, net jei jis jų nelaiko tokiais, ir, be to, nedelsdamas tai padaryti.

Efektai. Jei užsakovas nedelsdamas perkelia visas paslaugų išlaidas rangovui, jis negalės jam daryti įtakos, jei pažeis savo įsipareigojimus (sulaužys terminus arba blogai atliks). Klientas negalės sustabdyti mokėjimo ar iš jo išskaičiuoti jokios sumos (pavyzdžiui, netesybų ar žalos).

Kaip teisingai. Klientas yra suinteresuotas suskaidyti visas sutarties išlaidas į dalis: išankstinį mokėjimą, kuris sumokamas iškart po sutarties sudarymo, ir likusią sumą, kuri turi būti sumokėta remiantis projekto išdėstymo rezultatais. . Tai apsaugos kliento interesus: jei kažkas jam netinka pagal galutinį išdėstymą, jis galės sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 328 straipsnis). Antrasis, paskutinis mokėjimas, patartina nurodyti būdą, kaip užtikrinti rangovo įsipareigojimų užsakovui įvykdymą ( pav., sutarties 4.3 punktas). Gali būti, kad dizaino išdėstymas turės tam tikrų trūkumų ir jį reikės pašalinti. Jei rangovas atsisako tai padaryti arba pradeda užtrukti, užsakovas galės savarankiškai užsisakyti atitinkamus darbus iš kitų rangovų, o išlaidos bus apmokėtos rangovo sąskaita. Tokiu atveju tokių išlaidų (nuostolių) sumą klientas turės teisę sulaikyti nuo antrojo mokėjimo, pranešdamas apie tai rangovui (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 410 straipsnis).

Jei dėl kainos nesusitarta, kyla pavojus, kad rangovas turės įrodyti, kokia suma yra mokama už tokius darbus panašiomis aplinkybėmis (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 424 straipsnio 3 punktas). Jei kyla nesutarimų dėl kainos sąlygų ir šalys nesusitarė, sutartis laikoma nesudaryta. Kainai pagrįsti eksperto nuomonė, atitinkamo regiono prekybos ir pramonės rūmų pažymėjimai (Maskvos rajono federalinės antimonopolinės tarnybos 2001 m. Lapkričio 19 d. Nutarimas byloje Nr. KG-A40/5402-01 ), gali būti pateikti kitų rangovų laiškai. Antroji šalis turi teisę nesutikti su kaina ir pridėti savo įrodymus (APC RF 65 str.).

Klaida 4. Išimtinių teisių perkėlimas į darbo rezultatą neįrašomas

Atlikėjo užsakymu atliktas dizaino maketas yra intelektinės nuosavybės objektas, o klientui naudinga gauti visas išimtines teises į jį. Jei mes kalbame, pavyzdžiui, apie produkto pakuotės dizainą, tuomet gali tekti užregistruoti dizainerio darbo rezultatą kaip prekės ženklą.

Efektai. Jei išimtinių teisių perdavimas nėra numatytas, užsakovas galės naudotis tik gautu dizaino maketu, o išimtinės teisės į jį kaip intelektinės nuosavybės objektą liks rangovui.

Kaip teisingai.Į dizainerių paslaugų teikimo sutartį galite įtraukti sąlygą, kad visos išimtinės teisės į dizaino maketą būtų visiškai perduotos klientui, neišsaugant ar neišlaikant jokių teisių, susijusių su rangovu. Sutartyje su dizaineriu reikėtų nurodyti, kad mokestis už tokį teisių perleidimą jau buvo įtrauktas į bendrą kainą, kad užsakovas nepatirtų papildomų finansinių išlaidų ( pav., sutarties 1.2 punktas).

Klaida 5. Ryšio priemonės nėra apibrėžtos teikiant paslaugas

Būtų teisinga atskirai nurodyti galimybę naudotis el. Gana dažna situacija, kai laiško gavėjo el. Pašto adresas skelbiamas viešai - pavyzdžiui, internete. Šie adresatai yra valstybės ir savivaldybių institucijos, taip pat privačios įmonės, turinčios svetaines, kuriose pateikiama kontaktinė informacija, įskaitant el. Pašto adresą. Kitais atvejais adresas gali būti nurodytas sudarytoje sutartyje. Tada tolesnis pranešimų, sąskaitų faktūrų siuntimas el.

Efektai. Kilus ginčui, sandorio šalis gali bandyti užginčyti siuntėjui tos ar kitos žinutės nuosavybės teisę ir nurodyti, kad elektroninė korespondencija neturi teisinės galios. Šalys negalės kaip įrodymų naudoti el.

Kaip teisingai. Pašto adresas turi priklausyti asmeniui, kuriam adresuotas susirašinėjimas - tuomet keitimasis elektroniniais dokumentais pripažįstamas tinkamu; priešingu atveju dokumentų siuntimo tam tikram asmeniui faktas nėra įrodytas. Sutartyje nurodytas el. Pašto adresas vienos iš šalių rekvizituose yra atitinkamos šalies pripažinimas, kad ši pašto dėžutė jai priklauso. Taigi bendrovė nurodo sandorio šaliai, kur ji gali kreiptis dėl su sutartimi susijusių klausimų.

  • Pardavimo strategija: kaip tapti didelių sandorių „karaliumi“

Siekiant, kad šalių elektroninis susirašinėjimas būtų teisėtas ir sudarytos galimybės jį naudoti kaip įrodymus teisme, sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta šalių teisė išsiųsti visą reikalingą informaciją ir dokumentus el. Pašto adresu ir numatyti, kad tokia korespondencija bus turėti teisinę galią be patvirtinimo originaliais dokumentais ( pav., sutarties 6 skirsnis).

Nepaisant to, kad šiuo klausimu nėra tiesioginio teisinio reguliavimo, teismų praktikoje aiškinama, kad nėra kliūčių naudotis elektroniniu paštu, jei tokia galimybė yra nustatyta pačioje sutartyje, nurodant el. susirašinėjimas bus vykdomas (žr., pvz., Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitražo teismo prezidiumo 2013 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 18002/12 byloje Nr. А47-7950 / 2011, FAS centrinio rajono nutarimas 2010 m. sausio 21 d. Nr. F10-5994/09 byloje Nr. А14-3050/2009/122/15, FAS Maskvos rajono 2013 m. gegužės 17 d. nutarimas byloje Nr. A40-102005/12-57- 977).

Aleksandras Byčkovas Baigė teisės mokslus Rusijos valstybiniame prekybos ir ekonomikos universitete. Monografijų „Mišri sutartis Rusijos Federacijos civilinėje teisėje“ ir „Vekselio naudojimas civilinėje apyvartoje“, taip pat daugiau nei 300 straipsnių autorius.

"Fejerverkai"- turistų viešbučių kompleksas. Pradėjo dirbti 1993 m. Pagrindiniai klientai yra asmenys ir organizacijos. Darbuotojų yra daugiau nei 600 darbuotojų. Viešbučio komplekse yra 1091 kambarys, vidutinis viešbučio užimtumas yra 40%. Oficiali svetainė - www.hotelsalut.ru

dizaino maketų ir maketų kūrimui

Tiumenė

2010 m.

Toliau - „rangovas“. N., veikianti remiantis Chartija, ir ___________________________, toliau - „Klientas“, atstovaujamas ________________________, veikiantis pagal Chartiją, kita vertus, toliau kartu vadinamos „Šalys“, sudarė šią Sutartį (toliau - Sutartis) dėl:

1. SUTARTIES TEMA

1.1. Užsakovas nurodo, o rangovas prisiima įsipareigojimą užsakovui sukurti interneto išteklių puslapių dizaino maketus ir sukurtų maketų išdėstymą.

1.2. Techniniai išdėstymo ir išdėstymo reikalavimai, kurie yra Sutarties objektas, yra apibrėžti „Techninėje užduotyje“ (Priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Sąnaudų ir apmokėjimo tvarka yra nustatyta 3 priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.5. Padidėjus teikiamų paslaugų apimčiai ir (arba) intervalams arba jei būtina teikti papildomas paslaugas, šios sutarties kaina ir sąlygos koreguojamos atitinkamais papildomais Šalių susitarimais.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Rangovas prisiima šiuos įsipareigojimus:

2.1. Sukurti interneto išteklių puslapių dizaino maketus ir sudaryti jų išdėstymą pagal „Technines užduotis“ ir „Tvarkaraštį“.


2.2. Perkelkite sukurtus maketus PSD („Adobe Photoshop“) formatu, suskirstydami juos pagal sluoksnius ir rinkinio puslapius, kaip nustatyta šioje sutartyje.

Klientas prisiima šiuos įsipareigojimus:

2.3. Pateikite rangovui visą reikalingą informaciją, medžiagą, skirtą projektavimo maketų kūrimo darbams atlikti ir jų išdėstymui pagal „Tvarkaraštyje“ nurodytas sąlygas, tuo tarpu sąlygos skaičiuojamos nuo šios sutarties sudarymo momento.

2.4. Priimkite rangovo atliktus darbus pagal priėmimo pažymėjimą pagal šios sutarties sąlygas.

2.5. Apmokėkite sąskaitas pagal šios sutarties 3 priedėlyje nustatytas sąlygas.

2.6. Leiskite rangovui naudoti užsakovo įmonės pavadinimą rangovo klientų sąraše.

Rangovas turi teisę:

2.7. Patikslinkite darbo sąlygas ir kainą, jei Klientas apsunkina „Techninių sąlygų“ reikalavimus (informacijos kiekio padidėjimas, koncepcijos pakeitimas), viršijančius šios sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus.

2.8. Tolesniame darbe naudokite programinės įrangos kūrinius, sukurtus kaip darbo dalis pagal šią Sutartį.

2.9. Rangovas turi teisę sutartiniais pagrindais atlikti tam tikrų darbų atlikimą 3 asmenis (rangovus), kartu išlaikydamas šių asmenų komercinės paslapties sąlygas.

Klientas turi teisę:

2.10. Kai kuriant dizaino maketus ir jų išdėstymą atsiranda naujų užduočių, idėjų ir sprendimų, nusiųskite rangovui būtinus „Techninių reikalavimų“ (1 priedas) pakeitimus, prieš tai susitarę su rangovu dėl darbų atlikimo laiko, procedūros už jų įgyvendinimą ir papildomą mokestį.

2.11. Savarankiškai modifikuoti ir pritaikyti sukurtus maketus ir rinkinių puslapius po jų perdavimo.

3. DARBŲ VYKDYMO UŽSAKYMAS

3.1. Paslaugos, skirtos dizaino maketams ir jų išdėstymui kurti, pradedamos teikti nuo šios sutarties pasirašymo momento.

3.2. Rangovo sukurti maketai ir maketavimo puslapiai perduodami Užsakovui Šalių „Tvarkaraštyje“ nustatytomis sąlygomis. Maketų ir puslapių perkėlimas reiškia baigtų rezultatų (failų) perkėlimą į laikmeną.

3.3. Baigtų darbo etapų perkėlimas įforminamas dvišaliais aktais, kuriuose nurodomi įgyvendinti sprendimai. Aktų pasirašymo terminas yra ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo jų pateikimo Klientui dienos.

3.4. Jei pateiktas variantas užsakovui netinka, jis suformuluoja savo pastabas ar pasiūlymus Rangovui (raštu arba el. Paštu). Rangovas per 10 (dešimt) dienų nuo pasirinkimo suteikimo dienos pateikia užsakovui patvirtinti naują versiją arba pakeistą dizaino maketą. Darbo atlikimo terminas proporcingai padidinamas atitinkamu dienų skaičiumi.

3.5. Techninės užduotys gali būti nurodytos kūrimo procese tik abipusiu susitarimu, o esant papildomoms medžiagoms, komplikacijoms, apimties padidėjimui ir pan., Šalys sudaro papildomą susitarimą, reglamentuojantį Kliento apmokėjimo išlaidas ir tvarką papildomam darbui.


3.6. Darbas kuriant dizaino maketus ir jų išdėstymą pagal patvirtintą Koncepciją pradedamas Klientui pateikus visas reikalingas medžiagas.

3.7. Per 5 (penkias) dienas nuo to momento, kai Rangovas perduoda užsakovui baigtus maketus ir puslapio maketą, nesant pastarojo pretenzijų dėl darbų atlikimo, užsakovas privalo priimti atlikto darbo rezultatą. . Galutinio rezultato perdavimas sudaromas dvišaliu darbų priėmimo pažymėjimu, kurį pasirašo įgalioti šalių atstovai.

3.8. Jei Užsakovas nepateikia informacijos ar pretenzijų dėl darbo pagal sutartį rezultatų per 3 (tris) dienas nuo to momento, kai Rangovas jam perdavė maketus, darbas, atliktas pagal etapą ar pagal sutartį, paprastai laikomas priimtu Klientas turi sumokėti šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ...

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, GINČŲ SPRENDIMAS

4.1. Klientas yra visiškai atsakingas už informacijos, pateiktos atliekant darbus pagal šią Sutartį, turinį, už jos tikslumą, grynumą nuo trečiųjų šalių pretenzijų ir jos platinimo teisėtumą (autorių teisių, gretutinių, pramoninių ir kitų teisių buvimas) .

4.2. Užsakovui neapmokėjus sąskaitų faktūrų per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos, Rangovas turi teisę vienašališkai sustabdyti darbus pagal šią Sutartį, kol skola bus sumokėta.

4.3. Jei rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus, jis, užsakovo prašymu, sumoka 0,1% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Tuo atveju, jei tarp Šalių kyla ginčų ir nesutarimų, kylančių iš šio Susitarimo ar su juo susijusių priedų, Šalys imasi visų priemonių, kad jas išspręstų tarpusavio derybomis. Jei nepavyksta susitarti, ginčas nagrinėjamas Tiumenės arbitražo teisme.

5. NEPRIKLAUSOMOS JĖGOS APLINKYBĖS

5.1. Šalys yra atleistos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties sudarymo dėl ypatingų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti ar užkirsti kelio .

5.2. Pasireiškus 5.1 punkte nurodytoms aplinkybėms, kiekviena Šalis privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Pranešime turi būti informacija apie aplinkybių pobūdį.

5.3. Jei 5.1 punkte išvardytos aplinkybės ir jų pasekmės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius, Šalys veda papildomas derybas, kad nustatytų priimtinus alternatyvius šio susitarimo vykdymo būdus.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1. Šios sutarties šalys įsipareigoja užtikrinti komercinės vertės informacijos konfidencialumą. Ši informacija apima informaciją apie įgaliojimus ir darbo etapų įgyvendinimo planus, sutartinių įsipareigojimų, susijusių su bylų kūrimu ir perdavimu, vykdymo pažangą, mokėjimo už atliktą darbą sumą ir tvarką, informaciją, įskaitant praktinę specialistų, dalyvaujančių įgyvendinant šią sutartį, patirtis. Šalys imasi visų būtinų priemonių, kad trečiosios šalys be abipusio susitarimo visiškai ar iš dalies neatskleistų nurodytos informacijos arba nesusipažintų su ja.

6.2. Komercinės paslapties sąlygos saugomos 5 (penkerius) metus nuo darbo pabaigos.

7. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

7.1. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu, gavus abiejų šalių sutikimą, ir galioja tik pasirašius įgaliotiems atstovams.

7.2. Į susitarimo papildymus ir pakeitimus Šalys atsižvelgia per savaitę nuo pranešimo apie tai gavimo dienos ir yra sudaryti papildomais susitarimais, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7.3. Ši sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais:

7.3.1. Klientui neapmokėjus sąskaitų per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Savo ruožtu toks nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų skolų mokėjimo.

7.3.2. Esant visiškam darbo neatlikimui dėl nenugalimos jėgos.

7.3.3. Abipusiu šalių susitarimu, apie tai raštu pranešus ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

7.4. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama dėl kitų priežasčių, nei išvardytos aukščiau, perskaičiavimo ir mokėjimų klausimai sprendžiami Šalių susitarimu.

8. LAIKAS

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Visi pranešimai ir pranešimai, siunčiami įgyvendinant šią Sutartį, turi būti pateikti raštu rusų kalba ir laikomi teisingai parengtais, jei jie buvo išsiųsti registruotu paštu faksu arba pristatyti kurjeriu faktiniu šalių adresu.

9.3. Ši sutartis buvo parašyta ir pasirašyta Tiumenėje, kiekvienai šaliai perduodant originalo kopiją. Abi originalo kopijos galioja vienodai.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR IŠSAMI INFORMACIJA

1 PRIEDAS

Dizaino maketų ir maketų kūrimo techninės sąlygos

Pagal šią sutartį rangovas įsipareigoja sukurti ___ (__________) interneto išteklių puslapių dizaino išdėstymą (-us) PSD formatu („Adobe Photoshop“), suskirstytą į sluoksnius, kurių turinys yra toks:

§ Pagrindinis puslapis su dienos pasiūlymu;

§ Puslapis su pasiūlymų sąrašu;

§ Išsamių pasiūlymų puslapis;

§ Mokėjimo puslapis.

Taip pat sudarykite sukurtų dizaino maketų išdėstymą.

ŠALIŲ PARAŠAI

2 PRIEDAS

susitarimą dėl dizaino maketų ir maketų kūrimo

Nr. __ 2010 m. ______________

Dizaino maketų ir maketų kūrimo grafikas

ŠALIŲ PARAŠAI

3 PRIEDAS

susitarimą dėl dizaino maketų ir maketų kūrimo

Nr. __ 2010 m. ______________

Kaina ir apmokėjimo tvarka

1. Bendros dizaino maketų ir maketų kūrimo darbų išlaidos yra __________________ (_________________________________) rublių.

2. Išankstinis mokėjimas yra __________ (_________________________________) rublių ir jį sumoka Užsakovas iškart pasirašęs šią Sutartį pagal Rangovo išrašytą sąskaitą faktūrą.

3. Antrasis mokėjimas yra __________ (_________________________________) rublių ir Užsakovas jį sumoka per 5 dienas nuo tos dienos, kai šalys pasirašo atlikto darbo priėmimo aktą, remdamosi rangovo išrašyta sąskaita.

ŠALIŲ PARAŠAI