Maskva "___" _______ 2017 m
Rusijos Federacijos pilietis ____________________________ , ___________ gimimo metai, Rusijos Federacijos pasas _______________ išduotas __________ __________ išdavimo data _____________, registruota adresu: _______, _________, toliau vadinama klientas", Viena vertus, ir individuali verslininkė Zakalata Maria Viktorovna, toliau vadinama" Vykdytojas“, Remdamasis asmens valstybinio registravimo kaip individualaus verslininko registracijos pažymėjimu 77 serija Nr. 015614941, išduotas 2014 m. Sausio 29 d. Maskvoje, MIFNS No. 46, dl pagrindinio valstybinio rašo registracijos numerio. valstybinė individualaus verslininko registracija (OGRNIP) 314774602900259, NPWP 434579987736, kita vertus, bendrai vadinama alimis“, sudarė ią sutartį (toliau - susitarimas“) taip:
Sutarties dalykas
1.1 Rangovas sipareigoja užsakovui paprašius atlikti užsakovo gyvenamųjų patalpų, esančių adresu: _______________ ______________________________, toliau - "Objektas", projektavimo projekto rengimo darbus. Pengarah Teknisi (1 priedas) thn rapiskiriama ios Sutarties dalis ir apima Kliento pageidavimus dėl Objekto projektavimo, taip pat jo charakteristikas, būtinas darbui pagal ią Sutartį atlikti.
1.2 Projektavimo projekto kūrimo darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų ir kitų patvirtintų specialijų normaų, atsižvelgiant prekių ir medžiagų gamintojoot techninius. ią Sutart.
1.3 Darbo pagal ią sutartį rezultatai thn ie:
- a) kegagalan PDF;
- b) brėžini spausdinimas ir 3D vizualizacija apie Klien untuk gyvenamąsias patalpas format A3;
1.3.1. Sąvokos "dizaino projektas" ir "darbo rezultatas" yra lygiavertės.
1.4. Pagal ios Sutarties sąlygas parengt projektavimo projektą Klientas naudos tik Kliento gyvenamųjų patalpų interjero pakeitimui.
1.4.1. Uzsakovas turi teisę perduoti projektavimo projektą tik tiems asmenims, kurie atliks remonto darbus Kliento gyvenamosiose patalpose, skaitant tokių darbų priežiūrą.
Darbo kaina ir apmokėjimo tvarka
2.1. Darbo kaina pagal ią Sutartį thn tokia: _________
2.2 Darbai pagal ią Sutartį skirstomi tris etapus... Darbo etapai ir mokėjimo už kiekvieną etapą suma yra nustatyti ios sutarties 2.3,4 prieduose.
2.3 Per tris dienas nuo ios Sutarties pasirašymo dienos Klientas sumoka 100% sumą už pirmąjį darbo etapą (šios sutarties 2 priedas).
Už kiekvieną vėlesnį darbo etapą mokama pasirašius Darbų priėmimo ir perdavimo pažymėjimas ankstesniame etape.
2.4. U atliktus darbus atsiskaitoma rubliais, pervedant lėšas ios sutarties 9 punkte nurodytą rangovo atsiskaitymo sąskaitą.
2.4.1. Užsakovo pareiga sumokėti už darbų etapus laikoma tinkamai vykdyta nuo tada, kai lėšos yra gaautos Rangovo sąskaitą.
Priėmimo terminas ir tvarka - darbo rezultato perdavimas
3.1 Darbas pagal ią sutartį suskirstytas tris etapus. Kiekvieno etapo laikas nustatytas ios sutarties 2, 3, 4 priedėliuose.
3.2 Baigęs kiekvieną etapą, Rangovas pateikia Užsakovui medžiagas, kurių sąrašas yra pateiktas kiekvieno darbo etapo aprašyme (šios sutarties 2.3,4 priedai). Gavęs medžiagą, klientas pasirašo Priėmimo ir perdavimo pažymėjimas kiekvienas etapas. Po to, kai alys pasirašo Aktai visa io Susitarimo 2, 3, 4 priedėliuose nurodytais etapais Sutartis laikoma visiškai vykdyta.
3.3 alys susitarė, kad Sutartyje numatytas darbas, taip pat proceduros, patvirtinimai ir kiti susitikimai atliekami darbo savaitės metu (nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai) dan anksčiau kaip 9 val. Ir ne vėliau kaip 18 val., Nebent kitaip nustatyta odiniais susitarimais.
alių teisės ir pareigos
4.1. Rangovas sipareigoja:
4.1.1 Atlikite darbus laiku ir tinkamai.
4.2 Klientas siparegoja:
4.2.1 enklas Perdavimo aktas darbus, atliktus per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, ir nusiųsti pasirašytą Aktą Rangovui, arba per patį laiką issiųsti Rangovui motyvuotą atsisakymą pasirašyti siūlomą Veikti. Jei per 5 darbo dienas Užsakovas nepateikė Rangovui motyvuoto atsisakymo pasirašyti siūlomą saya akto, iame Akte atspindėtas darbas laikomas priimtu.
4.2.2 Usakovas sipareigoja sumokėti už rangovo darbą per ioje sutartyje nustatytą laiką ir sumą.
4.2.3 Atlikdamos darbus alys bendru sutarimu gali pakeisti darbų apimtį ir jų atlikimo laiką. Mokojimo suma ir darbų atlikimo laikas nurodyti Papildomas susitarimas pasirašė abi alys.
4.2.4 Po matavimo kvadratinių meter skaičius perskaičiuojamas. Pasikeitus viena ar kita kryptimi, sutarties kaina perskaičiuojama ir sudaroma Papildomas susitarimas.
4.2.5 Sutikite patis bertaruh kokie gyvenamųjų (negyvenamųjų) patalpų pertvarkymo (rekonstrukcijos) darbai. Klientas savarankiškai atlieka visus teisiškai reikšmingus veiksmus, kuriais siekiama gauti visus patvirtinimus, leidimus, patvirtinimus, numatytus galiojančiuose Rusijos Federacijos teiss aktuoseon, būtinus Tuo pačiu metu Rangovas rapisako Užsakovui už bertaruh kokias neigiamas pasekmes Užsakovui, jei ios pasekmės atsirado dėl to, kad Užsakovas neįvykdė savo pareigos gauti iš valstybės instatitucijų, Federasi leidimus remonto (rekonstrukcijos) darbams klien untuk melakukan patalpose.
4.3 Rangovas turi teisę:
4.3.1 Darbą pagal ią sutartį perduoti anksčiau laiko pagal susitarimą su klientu.
4.3.2 Naudoti parengt Kliento patalpų dizaino projekt informacijos ir reklamos tikslais, neturint teisės skelbti duomenų apie Kliento vard. Projektavimo projekto medžiagų kopijos lieka rangovui
4.4 Klientas tur teis:
4.4.1 Atsisakyti vienašališkai vykdyti ią sutartį, sumokėjus rangovui dalį nustatytos darbų kainos, proporcingai atliktai darbų daliai, kol rangovas negavo pranešimo apie užsakovo atsą
Kitos slygos
5.1. Visi io susitarimo priedai, sudaryti pagal galiojančius Rusijos Federacijos statymus, yra cleanskiriama jo dalis.
5.2. Visi ios sutarties pakeitimai ir papildymai yra teisiškai privalomi, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų alių.
5.3. Pasirašant ią sutartį visos ankstesnės derybos ir korespondencija dėl jos tampa negaliojančiomis.
5.4. Saya sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai aliai. Abi kopijos galioja vienodai.
5.5. Pasikeitus teisiniams adresams ir banko duomenims, alys sipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai. Rangovo pranešimą apie banko duomenų pakeitimą Klientas priima vykdyti, kad sumokėtų ios sutarties kainą tik tuo atveju, jei toks pranešimas ateina pas Užsakovą ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienkio.
5.4 Usakovas neturi teisės naudoti iš Rangovo gautų medžiagų komerciniais tikslais. Užsakovas neturi teisės perleisti, parduoti ar atkartoti iš Rangovo gaautos medžiagos be raštiško Rangovo sutikimo.
Nenugalimos jėgos aplinkybs
6.1. Tuo atveju, Jei paaiškėtų, kad kuri NOR adalah Sutarties šalių visiškai AR dalies negali įvykdyti Savo įsipareigojimų pagal SIA Sutarti del nenugalimos jėgos aplinkybių, si Salis privalo apie tai pranešti Kitai Šaliai per penkias kalendorines Dienas išsamią informaciją apie tai, kas įvyko, įskaitant siu sipareigojimų poveikio prognoz. Pareiga rodyti force majeure aplinkybes tenka aliai, kuri paskelbė force majeure vykį. negalia Atlikėjas dėl ligos (ar vaik ligos) taip pat yra force majeure.
Tokiu atveju visi susitarimai terpal alių automatiškai pratęsiami pirmiau minėtų aplinkybių laikotarpiui.
Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, alys turi susitarti dėl susitarimo likimo sudarydamos papildomą susitarimą.
Sutarties trukmė ir ankstyvas nutraukimas
7.1. ios Sutarties galiojimo laikas nustatomas nuo tos dienos, kai abi alys jį pasirašė ir pasirašė io Susitarimo priedėlius, ir kol alys vykdo visus sipareigojimus pagal ią Sutartį.
7.2. Jei Klientas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos nesumokėjo už pirmąjį darbo etapą pagal ios Sutarties 2 priedą, Sutartis nutraukiama ir visi sipareigojimai pagal ią Sutarttį būti nutrauk
7.3. Jei Klientas per 10 darbo dienų nuo priėmimo akto pasirašymo už ankstesnio etapo darbus nesumokėjo už kitą darbo etapą, Sutartis laikoma nutraukta ir visi sipareigojimai pagal ią Sutartį nutrauki.
7.4 Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešdamas Rangovui. iuo atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranešimo momento.
7.4.2. Tuo atveju, jei pasibaigus darbų atlikimo ir apmokėjimo už einamąjį etapą terminui rangovui pranešama apie vienašališką sutarties nutraukimą, darbai iame etape laikomi baigtais.
7.4.3. Jei rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo dienos praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą iki Pirmas Darbo etape Klientas atlygina patalpų matavimo darbų kainą, lygią 10 000 = (dešimt tūkstančių) rublių.
7.5. Jei Rangovas atideda darbo etapo pristatymą daugiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovas gali nutraukti ią Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą už einamąjį darbų etapą.
7.6 dalam sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.
7.7. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta alių susitarimu.
7.7.1. ios Sutarties sąlygų pakeitimus alys atlieka tokia forma papildomi susitarimai, kurios sigalioja nuo to momento, kai jas pasirašo alys.
Ginčų sprendimas
8.1 alys sipareigoja dėti visa pastangas, kad visus kilusius ginčus ir nesutarimus išspręstų derybomis. Kunjungi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp alių dėl io susitarimo tekste neišspręstų klausimų, bus sprendžiami derybų būdu, remiantis galiojančiais teisės aktais. Pretenzijų dalam proses yra privaloma. Lihat sebelumnya Pato adresu. Terminas atsakyti pretenziją thn 15 (dešimt) darbo dienų.
8.2 Jei nesutarimai ir ginčai neišsprendžiami bendru sutarimu, alys spręs iuos klausimus teisme.
alių adresai ir duomenys
1 priedlis
prie sutarties No. _________
nuo "___" _________
Technin užduotis
Paskirtis Priemon ir patalpų skaičius:
Skaičius - 10 (dešimt), skaitant:
Buitinių prietaisų ir santechnikos rinkinys:
Vėdinimo rangos ir oro kondicionavimo buvimas arba nebuvimas: Tidak
Vidaus apdailos stilius, skema spalv:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų apdailos norai.
____________________________________________________________________________
2 prieda
prie sutarties No. _________
nuo "___" ______ g
Darbo grafikas, sąrašas ir apmokėjimo tvarka
Bendras kambario plotas _________ kv. M.
Darbas pagal sutart, suskirstytas dan tris etapus.
1 etapas - sprendimų planavimas
Pirmojo etapo kaina tahun: 540 rublių už 1 kv..
Visos darbo išlaidos pirmame etape: _________ tiga
Terminas yra ____ darbo dienos nuo patalpų matavimo akte nurodytos patalpų matavimo dienos.
- Rangovas matuoja patalpas;
- Rangovas pateikia Užsakovui patalpų matavimo planą;
- Rangovas suteikia užsakovui 4 pertvarkymo su baldais išdėstymo galimybes;
Klientas pasirenka pertvarkymo varianą ir patvirtina jį parašu.
- Rangovas patekia Užsakovui patalpų konstrukcijų išmontavimo planą;
- Rangovas pateikia užsakovui pertvarkymo planą su botakų išdėstymu;
- Rangovas pateikia užsakovui pertvarkymo planą su botakų išdėstymu pagal matmenis;
- Rangovas pateikia užsakovui statomų pertvar rencanaą.
Ya, gunakan patvirtinus planavimo sprendimą ir rangovui vykdžius taškus: 4,5,6,7 ( 1 etapas. Sprendimų planavimas) Užsakovas pasirenka kitokį išdėstymo sprendimą ir reikalingas naujas brėžinių rinkinys.Rangovas pateikia naujus brėžinius tik sumokėjęs už papildomą paslaugą.
Projekto pakeitimų kaina thn 1 projekto etapo kaina, atėmus 1,2,3 punktų vykdymo išlaidas, lygius 10 000 = (dešimt tūkstančių) rublių.
Baigęs 1 darbo etapą, klientas pasirašo Priėmimo pažymėjimas
3 prieda
prie sutarties No. ________
nuo "___" ______ g
2 etapas - Patalpų vizualizacija - tūrinis -erdvinis vaizdas
Stiliaus sprendimas nustatomas atsižvelgiant Kliento pageidavimus, remiantis Techninėmis sąlygomis (Priedas Nr. 1)
Antrojo etapo kaina tahun: 1350 už 1 kv.
Visos darbo išlaidos antrame etape: __________ tiga
Baigimo terminas - 15 darbo dienų (5 kampai) nuo išankstinio mokėjimo už antrojo etapo pirmą dalį dienos.
Atliekamų darbų ir medžiagų, kurias rangovas turi pateikti užsakovui, sąrašas:
- Format jpg Vaizdas (4 vnt)
- A3 lapai su atspausdintu vaizdu (4 lapai)
Užbaigus atvaizdavimą, klientas pasirašo Priėmimo pažymėjimas atliktą darbą, atlikdamas koregavimus, Užsakovas pasirašo Papildomą sutartį, kurioje pratęsiamos sutarties sąlygos.
Atkreipk dėmesį:
Leistini vaizdo koregavimai: 2 koregavimai vienam 3Dpaišimas
Dizaino studija nekuria baldų pagal užsakymą, būtent: rapilieka brėžinių, 3D baldų modelių, atskirų baldų elementų profilių sekcijų, nes nėra io produkto tiekėjas.
is sąrašas yra išsamus.
4 prieda
prie sutarties No. _________
nuo "___" _________
3 etapas - darbinis projektas
Trečiojo etapo darbų kaina tahun: 810 rubel už 1 kv..
Bendra trečiojo etapo darbų kaina: __________
Terminas yra _____ darbo dienos nuo išankstinio mokėjimo už trečiąjį etapą dienos.
Atliekamų darbų ir medžiagų, kurias rangovas turi pateikti užsakovui, sąrašas:
- Lubų formos ir lygio brėžinys;
- Lubų apkaustų planas;
- Lubų pjūviai ir sekcijos;
- viestuvo išdėstymo planas;
- viestuvo paskirstymo planas jungiklių grup;
- Grandinės pertraukiklio išdėstymo planas;
- Scheminis maitinimo ir silpnos srovės lizdų išdėstymas;
- Aukšto planas;
- Elektrinių grindų ildymo rengimo skema;
- Rūšių planas
- Sienų su dekoratyviniais elementais tipai
- Sudtingų konstrukcijų ir elementų sekcijos iš gipso kartono
- Plytelių išdėstymas vonios kambariuose (jei pasirenkamos apdailos medžiagos viso projekto pristatymo metu, t. Y. Visi 3 etapai)
- civiedamas apdailos medžiagų (grindų - plytelių, parketo, sienų - dažų arba tapetų, durų, santechnikos, langų, elektros prietaisų) užbaig tieimas ir parinkimas, taip pat baldų pasirinkimas (botak) Baldai parenkami pagal gamintojų katalogus rangovo biure arba partnerių biuruose ... Apsilankymai parduotuvėse ir salonuose kliento pageidavimu vykdomi už papildomą mokestį, prižiūrint dizaineriui.
Dizaino studija nekuria baldų pagal užsakymą, būtent: cleanlieka brėžinių, atskirų baldų elementų profilių sekcijų, nes nėra io produkto tiekėjas.
Dizaino studija teikia tam tikrų produktų tiekėjus ir pateikia rekomendacijas griežtai pasiūlymu, kuris labiausiai Tinka dizaino projektui ir kainų kategorijai, tačiau neieško prekių ajėjus ir pateikia rekomendacijas griežtai pasiūlymu, kuris labiausiai Tinka dizaino projektui ir kainų kategorijai, tačiau neieško prekių aejus ir pateikia, kurių kai kaia daia, kurių kaia, kurių kaia, kuri
is sąrašas yra išsamus.
5 prieda
prie sutarties No. ________
nuo "___" _______ g
Atkreipk dėmesį!
Lihat paslaugos, skirtos projektiniam projektui parengti ir brėžiniams gyvendanti, trauktos projektą, yra išvardytos prieduose.
Projektavimo projekte nėra inžinerin's dalies, būtent:
Elektros proyek
Vdinimo projektas
Kanalizacijos, vandentiekio, ildymo projektas.
Silpnos srovės projektas.
Dokumentasi proyek teknis Priešgaisrins
Planavimo sprendimo patvirtinimo paslaugos.
Tikslų skaičiavimą ir darbų atlikimo terminus pateikia susijusios organizacijos, remdamosi projektavimo projektu.
Sutarties paaiškinimai.
Ms dizaino studijos sukurtas dizaino projektas yra konceptualus sprendimas.
Tolesniam io projekto gyvendinimui gali prireikti papildomų paslaugų, tokių kaip: parama projektui ir apsilankymai vietoje - Autoriaus priežiūra (išlaidos neįtrauktos projekto projektą)
Prašome atkreipti dėmesį sutarties projekto prieduose esančio dizaino projekto aprašymo sudėtį.
Projektavimo studija rapilika specializuotų rangov brėžinių.
Pavyzdžiui: pagal užsakymą pagaminti baldai, atskirų elemen botakų profilių sekcijos, stumdomų durų profiliai, fasadų rėmai, karnizai, raižytų detalių elementai ant medžio, persirengimo kambariai nuo kai kurie elementai turi savo ypatybes, pavyzdžiui, dėžės ir keltuvai drabužiams (spesialis būtinosų inios).
Išsamasnių brėžinių kūrimas gali būti atliktas padedant ių produktų tiekėjams, jei užsakomas VIP projektas su autoriaus parama užsakymui.
Baldai vizualizuojant projektą ir eskizus yra atliekami kaip konceptualus sprendimas, kurį baldų gamintojai gali koreguoti ir tobulinti, vadovaudamiesi rekomendacijomis pagal dizaino projektą.
Užsakydamas, pavyzdžiui, santechnikos rangą: dušą, kriauklę, vonios kambar, tiekėjas išduoda specialiai parinktos rangos prijungimo korteles, kurios yra statybininkų užduotis.
Virtuvės darbo projektas: tikslų baldų ir virtuvės blokų išdėstymą, elektros gnybtų ir lizdų grupių surišimą, montuotų prietaisų parinkimą ir jų prijungimo schemas at virtelsieka.
Dizaino studija, naudodama piešinį, fresk, vitražą projekte, kuria koncepcinį sprendimą, siužetą.
Rekomenduojama elemeną pastatyti ant sienos aukščio, pločio, tačiau: ių elementų eskizų pavyzdžius pateikia studijos rekomenduojamos monės menininkai.
Tokių firmų menininkai kartu su jumis sudarys, parengs ir patvirtins eskizus prieš dėdami ant sienos.
Dizaino studija rekomenduoja tiekėjus, tačiau rapisako už tiekėjo ir kliento sutarčių vykdymo laiką.
Sutinku su ios sutarties sąlygomis.
SUTARTI
už projektavimo paslaugų teikimą
Samara "__" ________ 2016 m
Dizaineris ____________________________ , _______ gimimo metai, pasų serija 34 09 Nr. 938455
išduotas Rusijos federalin's migracijos tarnybos departmento Samaros regionui Oktyabrsky kalnų rajone. Samara
datuojama 01.12.08., pendaftaran alamat: Samara, g. Leninas 113, toliau -
Rangovas, viena vertus, ir _______________, _________ gimimo metai, pasas
seri ________________________
Toliau - kaip
Kita vertus, klientas ią sutartį sudarė taip:
1. Sutarties dalykas
1.1. Pagal paslaugų teikimo už atlygį sutartį rangovas sipareigoja užsakovui paprašius
Teikti ios sutarties 1.2 punkte nurodytas paslaugas, o Klientas sipareigoja už ias paslaugas sumokėti.
1.2. Užsakovas nurodo, atau rangovas perima darbų atlikimą pilnas dokumentų rinkinys
dėl interjero dizaino ir medžiagų specifikacijų(baldai, aksesuarai ir kt
Interjero daiktai ir ranga pagal susitarimą) , reikalingi darbo dokumentai
io projekto gyvendinimą, kuris, susitarus su Užsakovu, bus naudojamas
interjero kūrimas (3.3 hal.), taip pat visapusiška projekto parama autoriui.
1.3 Paslaugos laikomos suteiktomis Klientui ar jo asmeniui pasirašius Paslaugų priėmimo aktą
galiotasis atstovas.
2. Prosedur Darbo kaina ir atsiskaitymo
2.1. Darbo kaina pagal ią sutartį yra rublių (tūkstantis rublių 00 kapeikų) saya
Mokama pagal ios sutarties 2.2 punkt.
2.2. Mokėjimas pagal sutartį atliekamas dviem etapais:
I etapas - iš anksto suma rublių (rublių 00 kapeikų) ke padarymo dieną
saya susitarimo ir II etapas -rublių (tūkstančių rublių 00 kapeikų), po vaikinimo saya berhadapan
projektavimo darbai.
Jei vėluojama sumokėti išankstinį mokėjimą, pagal Susitarimą numatytų darbų atlikimo terminai nukeliami
Vėlavimo dienų skaičius.
2.3. Darb, nenumatytų ioje Sutartyje, kaina arba proceso metu nustatytos išlaidos
Darbo atlikimas nustatomas dvišaliu susitarimu ir yra mokamas papildomai.
3.Salių teisės ir pareigos
3.1. Klientas turi teisę susipažinti su darbo pagal ią Sutartį rengimu ir atlikimu.
3.2. Rangovas turi teisę nepradėti darbų pagal ią Sutartį tokiu atveju
Klientui nesilaikant ios Sutarties 2 punkt.
3.3. Rangovo pareigos:
3.3.1 Rangovas privalo pateikti užsakovui projekto kūrimo sąlygas ir sąlygas (5.0 psl.),
Nurodyta ioje Sutartyje.
3.3.2. Nordami perduoti Klientui dalam melihat dokumen, rinkin, tokiu apimtimi:
1. Apie matavimo planą (sienų išdėstymo planas su matmenimis)
2. Mūro planas (naujai pastatyt konstrukcijų ir pertvar planas)
3. Baldų išdėstymo planas su kambario paaiškinimu
4. Padengtas grindų planas (penggilingan apkaustai)
5. Grindų ildymo planas (jei reikia)
6. Dengtų lubų planas (lubų kaklaraiščiai)
7. Lubų planas su apšvietimo išdėstymu ir nuoroda.
8. Apšvietimo ir grindų ildymo jutiklių (jei reikia) prijungimo ir sujungimo planas.
9. Lizdų ir elektros lizdų išdėstymo ir surišimo planas.
10. Vandentiekio rangos ir oro kondicionierių išdėstymas ir sujungimas.
11. Suplanuokite vyturėlius.
12. luoja išilgai sienų (su papildomomis nuorodomis ir aukščiais)
13. Pjovimas ant lubų, sien, konstrukcijų (jei reikia)
14. Pilnas interjero vizualizacijos paket
15. Brėžinių sąrašas.
16. Patalpų apdailos sąrašas (kiekvienam atskirai)
17. Dažų ir lakų bei apdailos medžiagų sąrašas (nurodant vietas,
Ir kvadratai)
remonto darbai (ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos).
3.4. Užsakovo sipareigojimai
3.4.1. Užsakovas yra pareigotas pateikti rangovui visą reikalingą informaciją
Veikia pagal ią sutartį.
3.4.2. Pasikeitus sąlygoms, terminals dan patikslinus pavedimą, Klientas privalo grąžinti pinigus
Rangovas patyrė pastarąsias išlaidas.
3.4.3. Gavęs darbo rezultat, tinkamai vykdęs Klientas privalo
Pasirašykite darbų priėmimo aktą ir sumokėkite už rangovo atliktus darbus pagal
ios sutarties 2 punktas ne vėliau kaip per tris kalendorine dienas.
3.4.4. Vienašališkas Kliento sutartinių santykių nutraukimas pareigoja jį sumokėti
Visos darbo išlaidos pagal ią sutartį.
4.Salių pareigos
4.1. U sipareigojimų pagal ią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą
alys yra atsakingos pagal galiojančius Rusijos Federacijos statymus.
4.2. alis, kuri neįvykdė arba netinkamai vykdė savo sipareigojimus
Pagal ią Sutartį prisiima atsakomybę, numatytą statymuose, jei
Neįrodys, kad tinkamai vykdyti sipareigojimus pasirodė neįmanoma
Nenugalima jėga (keadaan kahar), t.y. skubus ir neišvengiamas
Aplinkybs, esant tam tikroms tam tikro laikotarpio sąlygoms.
5. Sutarties trukmė
5.1. Sutartis sigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų darbų pabaigos ir
Skaičiavimai. Neleidžiama vienašališkai nutraukti Sutarties.
5.2. Viso dizaino kūrimo dokumentų rinkinio pristatymo laika
30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo momento (terminas sipareigojimams pagal sutartį vykdyti)
Galima sumažinti arba padidanti, suitarus su klientu)
5.3. Slygos pagal darbo tipą:
1. Pertvarkymas 10-14 darbo dienų (gali padidėti arba sumažėti ikibaigta
klien ke susitarimas)
2. Objekto vizualizacija 10-14 darbo dienų (gali padidėti arba sumažėti, iki
pilnas kliento sutikimas)
3. Darbo dokumentacija (hal. 3.3.4) 10 dienų. (gali sumažėti priklausomai nuo
objekto sudėtingumas)
6. Keistimewaan slygos
6.1. Jei dėl Kliento kaltės susidaro situacija, kai dėl to atliekami darbai
Sutartis neįmanoma, rangovo paslaugos yra visiškai apmokamos.
6.2. ia Sutartimi neišspręsti klausimai sprendžiami pagal dabartinę
RF statymai.
6.3. ios Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu ir pasirašomi
Prie onų.
6.4. i sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai aliai)
Lygi teisinė galia.
7. alių parašai.
Vykdytojas: ___________________________
(PILNAS VARDAS.)
_____________________________________
(paraša)
MP
"___" _____________ 2016 m
Klien: _________________________
(PILNAS VARDAS.)
_____________________________________
(paraša)
MP
"___" _______________ 2016 m
Alexander Byčkovas,"TGK Salyut" Teisės skyriaus vadovas
iame strapsnyje jūs perskaitysite
Kokių klaidų reikėtų venti sudarant dizainerio paslaugų teikimo sutartį
Dizainerio sutartis: pavyzdys
Daugeliu atvejų vienas dizaineris klientui atlieka paslaugų rinkinį (pvz., Parodoje puošia prekybos stendą), todėl alių santykiai turėtų būti kuriami remiantis sutartis dėl mokamų dizainerio paslaugų teikimo, kurią reglamentuoja . Rusijos Federacijos civilinio kodekso 39 straipsnis (toliau - Rusijos Federacijos civilinis kodeksas). Darbuotojo darbinimo pagal paslaugų sutartį nauda siejama su tuo, kad nebūtina jį traukti personalą, surašyti atitinkamus personalo dokumentus, suteikti garantijas ir kompensacijas. Taiau rengiant tokį susitarimą su projektuotoju labai svarbu nepadaryti klaidų, kurios visų pirma leistų darbo inspektoriui ar teismui iš naujo kvalifikuoti civilinės teisės sutartį darbo sutartyje 19. Rusijos Federacijos darbo kodeksas). Deja, praktikoje tokios klaidos nėra retos.
1 Kai kuriais atvejais galite naudoti sutarties projektą - jei projektuotojas dalyvauja ne paslaugų teikimui, atau tam tikrų darbų atlikimui. Tokiam susitarimui taikomos sutarties taisyklės (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 38 skyrius).
5 kritinės klaidos sutartyje su dizaineriu
Klaida 1. Sutartyje su projektuotoju yra darbo santykių požymių
Teism praktikoje galite rasti daug pavyzdžių, kaip išryškinti darbo santykių požymius ir jų skirkumus nuo civilinių sipareigojimų. tai yra asmeninis darbo pobūdis (nesugebėjimas perduoti darbo funkcijų kitam asmeniui), darbo atlikimas pagal tam tikrą specialybę ar pareigas, vidaus darbo taisyklių laikymasis, reguliarus darbo užmokesčio daugiau (Magadano apygardos teismo 2013-10-16 apeliacinis sprendimas Nr. 33-943 / 2013 byloje Nr. 2-232 / 2013).
Darbo santykiai turi tam tikrą trukmę ir tęstinumą, jiems reikalingas darbuotojo dalyvavimas, jie turi aprūpinti klientą įrankiais ir medžiagomis, periodiškai mokėti atlyginimą, kuris YRA vienintelis ar pagrindinis darbuotojo pajamų šaltinis, taip tepuk pripažinti tokias teises Kaip savaitinės poilsio dienos ir kasmetinės atostogos (Chabarovsko teritorinio teismo 2014 m. sausio 29 d. apeliacinis sprendimas byloje Nr. 33-401 / 2014).
- Paslaugos sutartis: pagrindinės klaidos, esmins slygos, pavyzdys
Efektai. Jei civilins teisės santykių teismas persikvalifikuoja kaip darbdavys, darbdavys bus priverstas už rangovą mokėti socialines išmokas ir draudimo mokas, tarsi jis būtpen stojęst. Be to, pareigojimai atlikti tokius mokėjimus taip pat bus taikomi laikotarpiui, praėjusiam nuo sutarties su dizaineriu sudarymo dienos.
Kaip teisingai. Visa reikalinga informacija turėtų būti teisingai nurodyta sutartyje su projektuotoju. Dizainerio paslaugų teikimo sutarties alys turi būti vardytos pagal . Rusijos Federacijos civilinio kodekso 39 straipsnis, tai yra, kaip klientas ir atlikėjas, o ne darbuotojas ir darbdavys ( brėžinys, pradinė sutarties dalis). Sutartyje neturėtų būti nuorodų tokius elementus, kaip konkrečios pareigos, registracija valstybėje, sakymo sidarbinti, atlyginimo paskelbimas. Atitinkamai laisvai samdomas dizaineris neįsijungia monės darbo eigą kaip darbuotojas ir nepaklūsta vidiniams darbo reglamentams. Taruhan kok paminėjimas priešingai sukuria riziką persvarstyti civilinę sutartį su dizaineriu darbo sutartyje.
Klaida 2. Sutarties dalykas, darbo slygos ir jų pateikimo bei priėmimo tvarka nenustatyta
Sutartyje dėl mokamų dizainerio paslaugų teikimo būtinos tos pačios sąlygos, kaip ir kitose civilinės teisės sutartyse: sutarties dalykas yra konkretūs rangovo sipareigojimai užisakovioa.
Efektai. Jei alys nenustatė konkrečių darbų reikalavimų (koks turėtų būti išdėstymas, pagrindiniai jošdėstymas), nesudarė sutarties techninių sąlygitar, specifikacijos ar kito dokumento, patvirtinė Tai reiškia, kad alys pagal ją neturi jokių teisių ir pareigų.
Kaip teisingai. Kad būtų išvengta rizikos pripažinti sutartį nesudaryta, joje turi būti nurodytos visos būtinos sąlygos, ypač jos objektas (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 432 straipsnio 1 punktas, 779 stradnisia, 779 1 stradnisia. Paprastai sutarties dalyko aprašyme yra bedra formuluotė apie dizaino maketo kūrimą, o dėl konkrečių jam keliamų reikalavimų alys susitaria sutarties techninse sąlygose, apibrėžtose damaiama rapisis. dalis jo ( pav., sutarties 1.3 punktas).
Sutartyje taip pat nurodomos konkrečios projekto maketo kūrimo sąlygos, terminai trūkumams pašalinti, atsakomybė už sipareigojimų nevykdymą ir kitos alių nuožiūra nustatytos s pav., sutarties 2.4.2, 3.2, 5.3, 5.4 punktai).
Rangovas sutartyje turėtų nurodyti savo darbų perdavimo ir priėmimo tvarką, sudarydamas aktą dėl suteiktų paslaugų ir išsiųsdamas jį užsakovui pasirašyti arba suraydamass motyvuotara.
Klaida 3. Mokėjimo pervedimas nėra susijęs su sipareigojimų pagal sutartį vykdymu
Dažnai kyla nesutarimų dėl laisvai samdomo vertėjo darbo kokybės ir sipareigojimų pagal sutartį vykdymo išsamumo. iuo atveju užsakovas gali priimti darbą, tačiau jam reikalingas mechanizmas, skatinantis rangovą ištaisyti vairius trūkumus, net jei jis jų nelaiko tokiais, ir, be to, nedelstidamas tai padaryeltidamas.
Efektai. Jei užsakovas nedelsdamas perkelia visa paslaugų išlaidas rangovui, jis negalės jam daryti takos, jei pažeis savo sipareigojimus (sulaužys terminus arba blogai atliks). Klientas negals sustabdyti mokėjimo ar iš jo išskaičiuoti jokios sumos (pavyzdžiui, netesybų ar alos).
Kaip teisingai. Klientas yra suinteresuotas suskaidyti visa sutarties išlaidas dalis: išankstinį mokėjimą, kuris sumokamas iškart po sutarties sudarymo, ir likusią sumą, kuri turi būti sumokėta remiantis projekto išdata. ... Tai apsaugos kliento interesus: jei kažkas jam netinka pagal galutinį išdėstymą, jis galės sustabdyti savo sipareigojimų vykdymą (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 328 straipsnis). Antrasis, paskutinis mokėjimas, patartina nurodyti būdą, kaip užtikrinti rangovo sipareigojimų užsakovui vykdymą ( pav., sutarties 4.3 punktas). Gali būti, kad dizaino išdėstymas turės tam tikrų trūkumų ir jį reikės pašalinti. Jei rangovas atsisako tai padaryti arba pradeda užtrukti, užsakovas galės savarankiškai užsisakyti atitinkamus darbus iš kitų rangovų, o išlaidos bus apmokėtos rangovo sąskaita. Tokiu atveju tokių išlaidų (nuostolių) sumą klientas turės teisę sulaikyti nuo antrojo mokėjimo, pranešdamas apie tai rangovui (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 410 straipsnis).
Jei dėl kainos nesusitarta, kyla pavojus, kad rangovas turės rodyti, kokia suma yra mokama už tokius darbus panašiomis aplinkybėmis (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 424 straipsnio. 3 punktas) Jei kyla nesutarimų dėl kainos sąlygų ir alys nesusitarė, sutartis laikoma nesudaryta. Kainai pagrįsti eksperto nuomonė, atitinkamo regiono prekybos ir pramonės rūmų pažymėjimai (Maskvos rajono federalinės antimonopolinės tarnybos 2001 m. Lapkričio 19 d. Nutarimas byloje Nr. Patekai b-A40 / 540 / 5 Antroji alis turi teisę nesutikti su kaina ir pridėti savo rodymus (APC RF 65 str.).
Klaida 4. Išimtinių teisių perkėlimas darbo rezultat neįrašomas
Atlikėjo užsakymu atliktas dizaino maketas yra intelektinės nuosavybės objektas, o klientui naudinga gauti visa išimtines teises jį. Jei mes kalbame, pavyzdžiui, apie produkto pakuotės dizainą, tuomet gali tekti užregistruoti dizainerio darbo rezultatą kaip prekės enklą.
Efektai. Jei išimtinių teisių perdavimas nėra numatytas, užsakovas galės naudotis tik gautu dizaino maketu, o išimtinės teisės jį kaip intelektinės nuosavyb objeks objektą liks rangovui.
Kaip teisingai. dizainerių paslaugų teikimo sutartį galite traukti sąlygą, kad visos išimtinės teisės dizaino maketą būtų visiškai perduotos klientui, neišsaugant ar neišuikant jokių teisių Sutartyje su dizaineriu reikėtų nurodyti, kad mokestis už tokį teisių perleidimą jau buvo trauktas bendrą kainą, kad užsakovas nepatirtų papildomų finansinių išlaidų ( pav., sutarties 1.2 punktas).
Klaida 5. Ryšio priemonės nėra apibrėžtos teikiant paslaugas
Btų teisinga atskirai nurodyti galimybę naudotis el. Gana dažna situacija, kai laiško gavėjo el. Pato adresas skelbiamas viešai - pavyzdžiui, internete. Ini adalah alamat untuk tahun-tahun yang berharga dan penyelamatan lembaga-lembaga, hak pribadi, pengaturan, pengaturan, pengaturan, kontak untuk informasi, kontak el. Alamat pato. Kitais atvejais adresas gali būti nurodytas sudarytoje sutartyje. Tada tolesnis pranešimų, sąskaitų faktūrų siuntimas el.
Efektai. Kilus ginčui, sandorio alis gali bandyti užginčyti siuntėjui tos ar kitos inutės nuosavybės teisę ir nurodyti, kad elektroninė korespondencija neturi teisinės galios. alys negalės kaip rodymų naudoti el.
Kaip teisingai. Pato adresas turi priklausyti asmeniui, kuriam adresuotas susirašinėjimas - tuomet keitimasis elektroniniais dokumentais pripažįstamas tinkamu; dapatkan informasi tentang dokumen yang diunduh dan dapatkan fakta-fakta dari data-data tersebut. Sutartyje nurodytas el. Pato adresas vienos iš alių rekvizituose yra atitinkamos alies pripažinimas, kad i pašto dėžutė jai priklauso. Taigi bendrovė nurodo sandorio aliai, kur ji gali kreiptis dėl su sutartimi susijusių klausimų.
- Pardavimo strategija: kaip tapti didelių sandorių karaliumi“
Siekiant, kad alių elektroninis susirašinėjimas būtų teisėtas ir sudarytos galimybės jį naudoti kaip rodymus teisme, sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta alių telesisė i visajųsaling Kirim ke alamat ir numatyti, kad tokia korespondencija bus turėti teisinę gali patvirtinimo originaliais dokumentais ( pav., sutarties 6 skirsnis).
Nepaisant to, kad iuo klausimu nėra tiesioginio teisinio reguliavimo, teismų praktikoje aiškinama, kad nėra kliučių naudotis elektroniniu paštu, jei tokia galimybė yra nustatyut pačio nės susirašinėjimas bus vykdomas (žr., pvz., Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitrao teismo prezidiumo 2013 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 18002/12 byloje Nr. 47-7950/2011, FAS m. 0910-loje Nr. A14-3050 / 2009/122/15, FAS Maskvos rajono 2013 m.Gegužės 17 d.Nutarimas byloje Nr.A40-102005 / 12-57-977).
Alexander Byčkovas Selamat mencoba Rusijos valstybiniame prekybos ir ekonomikos universitete. Monografijų Mišri sutartis Rusijos Federacijos civilinėje teisėje“ ir Vekselio naudojimas civilinėje apyvartoje“, taip pat daugiau nei 300 straipsnių autorius.
"Fejerverkai"- turistų viešbučių kompleksas. Pradėjo dirbti 1993 m. Pagrindiniai klientai yra asmenys ir organizacijos. Darbuotojų yra daugiau nei 600 darbuotojų. Viešbučio komplekse thn 1091 kambarys, vidutinis viešbučio užimtumas thn 40%. Oficiali svetainė - www.hotelsalut.ru
dizaino maketų ir maket kūrimui
Tiumen
2010 m.
Toliau - "rangova". N., veikianti remiantis Chartija, ir ___________________________, toliau - "Klientas", atstovaujamas ____________, veikiantis pagal Chartiją, kita vertus, toliau kartu vadinamos "Šalys", sudarė ią Sutartį (toliau) - Sutlart
1. TEMA SUTARIES
1.1. Užsakovas nurodo, atau rangovas prisiima sipareigojimą užsakovui sukurti interneto išteklių puslapių dizaino maketus ir sukurtų maketų išdėstymą.
1.2. Techniniai išdėstymo ir išdėstymo reikalavimai, kurie yra Sutarties objektas, yra apibrėžti “Techninėje užduotyje“ (Priedas), kuri yra rapiskiriama ios Sutarties dalis.
1.4. Snaudų ir apmokėjimo tvarka yra nustatyta 3 priede, kuris yra rapikiriama ios sutarties dalis.
1.5. Padidėjus teikiamų paslaugų apimčiai ir (arba) intervalams arba jei būtina teikti papildomas paslaugas, ios sutarties kaina ir sąlygos koreguojamos atitinkamais papildomais alių susimitrais.
2. ALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Rangovas prisiima iuos sipareigojimus:
2.1. Sukurti interneto išteklių puslapių dizaino maketus ir sudaryti jų išdėstymą pagal Technines užduotis“ ir Tvarkaraštį“.
2.2. Perkelkite sukurtus maketus format PSD ("Adobe Photoshop"), suskirstydami juos pagal sluoksnius ir rinkinio puslapius, kaip nustatyta ioje sutartyje.
Klientas prisiima iuos sipareigojimus:
2.3. Pateikite rangovui visą reikalingą informaciją, medžiagą, skirtą projektavimo maketų kūrimo darbams atlikti ir jų išdėstymui pagal Tvarkaraštyje“ nurodytas sąlygas, tuo moment tarpu sąlygos.
2.4. Priimkite rangovo atliktus darbus pagal priėmimo pažymėjimą pagal ios sutarties sąlygas.
2.5. Apmokėkite sąskaitas pagal ios sutarties 3 priedėlyje nustatytas sąlygas.
2.6. Leiskite rangovui naudoti užsakovo monės pavadinimą rangovo klient sąraše.
Rangovas turi teisę:
2.7. Patikslinkite darbo slygas ir kainą, jei Klientas apsunkina “Techninių sąlygų“ reikalavimus (informacijos kiekio padidėjimas, koncepcijos pakeitimas), viršijančius ios sutarties 1 priede nuroimytus reikalavimus.
2.8. Program Tolesniame darbe naudokite rangos kūrinius, sukurtus kaip darbo dalis pagal ią Sutartį.
2.9. Rangovas turi teisę sutartiniais pagrindais atlikti tam tikrų darbų atlikimą 3 asmenis (rangovus), kartu išlaikydamas ių asmenų komercinės paslapties sąlygas.
Klientas turi teisę:
2.10. Kai kuriant dizaino maketus ir jų išdėstymą atsiranda naujų užduočių, idėjų ir sprendimų, nusiųskite rangovui būtinus "Techninių reikalavimų" (1 priedas) pakeitimus, prieš susitarimov .
2.11. Savarankiškai modifikuoti ir pritaikyti sukurtus maketus ir rinkinių puslapius po jų perdavimo.
3. DARBŲ VYKDYMO UŽSAKYMAS
3.1. Paslaugos, skirtos dizaino maketams ir jų išdėstymui kurti, pradedamos teikti nuo ios sutarties pasirašymo momento.
3.2. Rangovo sukurti maketai ir maketavimo puslapiai perduodami Užsakovui alių Tvarkaraštyje“ nustatytomis sąlygomis. Maketų ir puslapių perkėlimas reiškia baigtų rezultat (gagal) perkėlimą laikmeną.
3.3. Baigtų darbo etapų perkėlimas forminamas dvišaliais aktais, kuriuose nurodomi gyvendanti sprendimai. Akt pasirašymo terminas yra ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo jų pateikimo Klientui dienos.
3.4. Jei pateiktas variantas užsakovui netinka, jis suformuluoja savo pastabas ar pasiūlymus Rangovui (raštu arba el. Paštu). Rangovas per 10 (dešimt) dienų nuo pasirinkimo suteikimo dienos pateikia užsakovui patvirtanti naują versiją arba pakeistą dizaino maketą. Darbo atlikimo terminas proporcingai padidinamas atitinkamu dienų skaičiumi.
3.5. Techninės užduotys gali būti nurodytos kūrimo procese tik abipusiu susitarimu, o esant papildomoms medžiagoms, komplikcijoms, apimties padidėjimui ir pan., alys sudaro papildomą susitarim.
3.6. Darbas kuriant dizaino maketus ir jų išdėstymą pagal patvirtintą Koncepciją pradedamas Klientui pateikus visa reikalingas medžiagas.
3.7. Per 5 (penkias) dienas nuo to momento, kai Rangovas perduoda užsakovui baigtus maketus ir puslapio maketą, nesant pastarojo pretenzijų dėl darbų atlikimo, užsakovas privalo priimti atlikto darbo rezultatą. ... Galutinio rezultato perdavimas sudaromas dvišaliu darbų priėmimo pažymėjimu, kurį pasirašo galioti alių atstovai.
3.8. Lihat Lebih Lanjut
4. ALIŲ ATSAKOMYBĖ, GINČŲ SPRENDIMAS
4.1. Klientas yra visiškai atsakingas už informacijos, pateiktos atliekant darbus pagal ią Sutartį, turinį, už jos tikslumą, grynumą nuo trečiųjų alių pretenzijų ir jos platinimo autimo autimo.
4.2. Užsakovui neapmokėjus sąskaitų faktūrų per 5 (penkia) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos, Rangovas turi teisę vienašališkai sustabdyti darbus pagal ią Sutartį, kolė.
4.3. Jei rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus, jis, užsakovo prašymu, sumoka 0,1% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną.
4.4. Tuo atveju, jei tarp alių kyla ginčų ir nesutarimų, kylančių iš šio Susitarimo ar su juo susijusių priedų, alys imasi visų priemonių, kad jas išspręstų tarpusavio derybomis. Jei nepavyksta susitarti, ginčas nagrinėjamas Tiumenės arbitrao teisme.
5. NEPRIKLAUSOMOS JĖGOS APLINKYBĖS
5.1. alys yra atleistos nuo atsakomybės už dalinį ar visiką savo sipareigojimų pagal ią sutartį nevykdymą, jei tai vyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradus pinkybi.
5.2. Pasireiškus 5.1 punkte nurodytoms aplinkybėms, kiekviena alis privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai aliai. Pranešime turi būti informacija apie aplinkybių pobūdį.
5.3. Jei 5.1 punkte išvardytos aplinkybės ir jų pasekmės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius, alys veda papildomas derybas, kad nustatytų priimtinus alternatyvius io susimo vykdymo būdus.
6. KONFIDENSIALUMA
6.1. ios sutarties alys sipareigoja užtikrinti komercinės vertės informacijos konfidencialumą. Si informacija apima informaciją apie įgaliojimus ir Darbo etapų įgyvendinimo planus, sutartinių įsipareigojimų, susijusių su bylų kūrimu ir perdavimu, vykdymo pažangą, mokėjimo UZ atliktą darbą Suma ir tvarką, informaciją, įskaitant praktinę specialistų, dalyvaujančių įgyvendinant Sia Sutarti, patirtis. alys imasi visų būtinų priemonių, kad trečiosios alys be abipusio susitarimo visiškai ar iš dalies rapitskleistų nurodytos informacijos arba nesusipažintų su ja.
6.2. Paslapties Komercin sąlygos saugomos 5 (penkerius) metus nuo darbo pabaigos.
7. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS
7.1. Visi ios sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu, gavus abiejų alių sutikimą, ir galioja tik pasirašius galiotiems atstovams.
7.2. susitarimo papildymus ir pakeitimus alys atsižvelgia per savaitę nuo pranešimo apie tai gavimo dienos ir yra sudaryti papildomais susitarimais, kurie yra rapikiriama ios sutarties dalis.
7.3. i sutartis gali būti nutraukta iais atvejais:
7.3.1. Klientui neapmokėjus sąskaitų per 10 (dešimt) kalendorini dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Savo ruožtu toks nutraukimas cleanleidžia Kliento nuo visų skolų mokėjimo.
7.3.2. Esant visiškam darbo rapilikimui dėl nenugalimos jėgos.
7.3.3. Abipusiu alių susitarimu, apie tai raštu pranešus ne vėliau kaip prieš 30 dienų.
7.4. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama dėl kitų priežasčių, nei išvardytos aukščiau, perskaičiavimo ir mokėjimų klausimai sprendžiami alių susitarimu.
8. LAIKAS
8.1. i sutartis sigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi alys.
9. KITOS SLYGOS
9.1. Kunjungi pranešimai ir pranešimai, siunčiami gyvendinant ią Sutartį, turi būti pateikti raštu rusų kalba ir laikomi teisingai parengtais, jei jie buvo išsiųsti registruotu paštu faksu arba pristuini.
9.3. i sutartis buvo parašyta ir pasirašyta Tiumenėje, kiekvienai aliai perduodant originalo kopiją. Abi originalo kopijos galioja vienodai.
10. ALIŲ ADRESAI IR IŠSAMI INFORMACIJA
1 PRIEDAS
Dizaino maketų ir maketų kūrimo technins sąlygos
Pagal ią sutartį rangovas sipareigoja sukurti ___ (____________) interneto išteklių puslapių dizaino išdėstymą (-us) format PSD ("Adobe Photoshop"), suskirstytą sluoksnius, kurikyra: turinks
Pagrindinis puslapis su dienos pasiūlymu;
Puslapis su pasiūlymų sąrašu;
Išsamių pasiūlymų puslapis;
Mokojimo puslapis.
Taip pat sudarykite sukurtų dizaino maketų išdėstymą.
ALIŲ PARAŠAI
2 PRIEDAS
suitarimą dėl dizaino maketų ir maketų kūrimo
No. __ 2010 m. ______________
Dizaino maketų ir maketų kūrimo grafikas
ALIŲ PARAŠAI
3 PRIEDAS
suitarimą dėl dizaino maketų ir maketų kūrimo
No. __ 2010 m. ______________
Kaina ir apmokėjimo tvarka
1. Bendros dizaino maketų ir maketų kūrimo darbų išlaidos yra _________ (________________________________) rublių.
2. Išankstinis mokėjimas yra __________ (_________________________________) rublių ir jį sumoka Užsakovas iškart pasirašęs ią Sutartį pagal Rangovo išrašytą sąskaitą faktūrą.
3. Antrasis mokėjimas yra __________ (_________________________________) rublių ir Užsakovas jį sumoka per 5 dienas nuo tos dienos, kai alys pasirašo atlikto darbo priėmimo aktą, remdamosi rangovo išrašyta sąskaita.
ALIŲ PARAŠAI
