SUTARTIES Nr. ______ dėl bendrovės „Geyser“, Riazanė filtravimo įrangos montavimo „____“ _________________ 2014 m. „Geyser-BIO CJSC“, atstovaujama pardavimo atstovo ________________________________________ (toliau-„rangovas“), viena vertus, ir ______________________________________________________, toliau-„klientas“, ir kartu vadinamas šalimis ", sudarė šią sutartį dėl šių dalykų: 1. SUTARTIES TEMAS 1.1. Užsakovas nurodo, o rangovas prisiima įsipareigojimus dėl geizerio filtravimo įrangos montavimo ir montavimo, kurį atlieka rangovo specialistas, lankydamasis pas užsakovą. 1.2.Įranga nemokamai montuojama 3 dienas, po to Klientas yra pasiryžęs pasirinkti įrengiamą įrangą. 2. SUTARTIES SĄNAUDOS 2.1. Darbo kaina pagal šią Sutartį nustatoma pagal 1 priedą 2.2. 2.3. Užsakovas įsipareigoja kruopščiai ir tiksliai apdoroti sumontuotą rangovo įrangą. 2.4 Įvykus dėl Kliento kaltės atsiradusiai situacijai, dėl kurios sugadinama sumontuota įranga ir jos netenkama pristatymas Klientas moka įrangos kainą 2500 rublių. 3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAS 3.1 Rangovas įsipareigoja: 3.1.1. Įdiekite filtravimo įrangos bandinį. 3.1.2. Pasitarkite su klientu dėl įrangos naudojimo. 3.1.3. Įdiekite užsakovo pasirinktą įrangą pagal 1 priedą. 3.1.4. Rangovas gali teikti Užsakovui kitas šioje Sutartyje nenurodytas paslaugas, už kurias atsiskaitoma pagal ir (arba) atskirų sutarčių pagrindu. 3.2 Klientas įsipareigoja: 3.2.1. Paimkite pardavimo atstovą iš anksto nurodytu adresu. 3.2.2. Vykdykite visas rangovo instrukcijas, kad filtravimo įranga veiktų teisingai, laikydamasi instrukcijų, taisyklių ir taikomų standartų. 3.2.3. Pateikite ryšį su vandens tiekimo ir elektros šaltiniu. 4. SUTARTIES TRUKMĖ 4.1. Ši sutartis įsigalioja 2014 m. „___“ __________ 4.2. Visos programos, tinkamai suprojektuotos, yra neatskiriama dalis faktinis susitarimas. 4.3. Sutarties pakeitimai m vienašališkai neleidžiama. 4.4. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, lygiaverčiais teisinė jėga, po vieną egzempliorių kiekvienai pusei. 5. ŠALIŲ TEISINĖ INFORMACIJA 5.1 "Rangovas" CJSC "Geyser-BIO" Juridinis adresas: 390000 Ryazan g. Gorkis, 86, 41 kabinetas, tel. 99-49-25 Pardavimų atstovas ___________________ / __________________ / 5.2. „Klientas“ Visas vardas. Geizerio-BIO filtras 5700 rublių. „Geyser-Prestige“ filtras 8400 rublių. „Geyser-Prestige P-M“ filtras 13 000 rublių. Rangovas Klientas ________________________ / ___________ / ______________________ / ____________ /
atstovauja asmuo, veikiantis pagrindu, toliau - „ Teikėjas", Viena vertus, ir asmeniui, kuris veikia šiuo pagrindu, toliau -" Klientas", Kita vertus, toliau -" Vakarėliai“, Sudarė šį susitarimą (toliau -„ susitarimas “):1. SUTARTIES TEMA
1.1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes, toliau nurodytas kaip Prekės, laikantis sąlygų, dėl kurių Šalys susitarė šioje Sutartyje ir jos specifikacijose, o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes šioje Sutartyje ir specifikacijose nustatytu būdu, formomis, dydžiais ir sąlygomis.
1.2. Specifikacijose turi būti duomenys apie prekių skaičių, pristatymo laiką, asortimentą, kokybę, kainą, pristatymo būdą, transporto išlaidų kompensavimo tvarką, išankstinio apmokėjimo už prekes sumą, taip pat duomenis apie prekių gavėjus ir kita būtina informacija, dėl kurios susitarė Šalys.
1.3. Kiekvienas Prekių pristatymas yra sudaromas atskiroje specifikacijoje, pagrįstoje Pirkėjo pateiktomis paraiškomis. Tiekėjas yra įpareigotas išnagrinėti Pirkėjo pateiktą prašymą ir per darbo dienas nuo jo gavimo dienos informuoti apie jo tenkinimo galimybę, apimtis ir sąlygas.
1.4. Prekių pristatymą Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdo Tiekėjas atskiros partijos pagal sutartą Specifikaciją, su sąlyga, kad Pirkėjas įvykdo šios Sutarties 7.5 punktą.
2. KOKYBĖ IR IŠSAMUMAS
2.1. Tiekiamų Prekių kokybė ir išsamumas turi atitikti būtinas technines sąlygas, norminius reikalavimus techninę dokumentaciją nurodytas kiekvieno produkto specifikacijoje.
2.2. Tiekėjas kiekvienam prekių tipui išduoda produkto pasą, atitikties sertifikatą. Tiekėjas yra įpareigotas pateikti pristatytas Prekes visus reikiamus dokumentus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose. Rusijos Federacija.
2.3. Specifikacijos nurodo GOST, TU.
2.4. Garantijos laikotarpis nustatomas prekėms - mėnesiai nuo tos dienos, kai Pirkėjas (gavėjas) gauna prekes.
2.5. Jei Pirkėjas (gavėjas) per nustatytą laikotarpį nustato produkto gedimą garantinis laikotarpis Pirkėjas siunčia Tiekėjui pranešimą, kuriame nurodomas gedimo pobūdis.
2.6. Tiekėjas per kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos atsiunčia savo atstovą, kad nustatytų gedimo priežastis ir garantijos atvejį.
2.7. Garantinis remontas atliekamas per mėnesį (-us) nuo garantinio atvejo buvimo nustatymo dienos.
2.8. Visais kitais aspektais, kurie nėra nustatyti šioje Sutartyje, aptikus produkto gedimą garantiniu laikotarpiu Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos įstatymais.
3. KIEKIS IR ASMENTAS
3.1. Pagal šią Sutartį tiekiamų prekių skaičių ir asortimentą, taip pat jų matavimo vienetus Šalys susitaria atitinkamoje specifikacijoje.
4. KONTEINERIAI, PAKUOTĖ IR ŽENKLINIMAS
4.1. Prekės, kurioms nereikia pakuotės, tiekėjas išsiunčia be pakuotės.
4.2. Jei konteineris negrąžinamas, jo kaina įskaičiuojama į Prekių kainą.
5. PRISTATYMO SĄLYGOS, PROCEDŪRA IR SĄLYGOS
5.1 Kiekvienos prekių partijos pristatymo laikas (pristatymo laikotarpis) yra nurodytas kiekvienos prekių partijos specifikacijose. Gavus raštišką Pirkėjo sutikimą, Prekes galima pristatyti anksčiau laiko.
5.2. Prekių pristatymo (išsiuntimo) data yra antspaudo data geležinkelio sąskaitose ar važtaraščiuose (antspaudas, data ir Pirkėjo įgalioto atstovo parašas), kai Prekės yra gautos Pirkėjui (gavėjui).
5.3. Prekių nuosavybė, taip pat atsitiktinės žalos, prekių praradimo rizika nuo Tiekėjo Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
5.4. Prekės laikomos pristatytomis laiku, atsižvelgiant į specifikacijose nurodytus pristatymo terminus, taip pat jei Pirkėjas įvykdo šios sutarties 7.5 punktą.
5.5. Prekių pristatymą Pirkėjo lėšomis atlieka Tiekėjas.
5.6. Prekių pristatymas atliekamas pagal Pirkėjo pristatymo duomenis arba pagal Specifikacijoje nurodytus Prekių gavėjų pristatymo duomenis.
6. PREKIŲ Priėmimas pagal kiekį ir kokybę
6.1. Pirkėjas privalo padaryti viską būtinus veiksmus užtikrinti, kad šios Sutarties sąlygomis ir sąlygomis pristatytos prekės būtų priimtos.
6.2. Jei Pirkėjas, priimdamas Prekes, nustato konteinerio, pakuotės, plombos pažeidimą, konteinerio pažeidimus, Pirkėjo atstovas privalo surašyti aktą, kuriame dalyvauja Tiekėjo atstovas.
6.3. Prekių priėmimas turi būti atliekamas laikantis reikalavimų galiojančius teisės aktus RF.
7. PREKIŲ KAINA, SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA
7.1. Prekių kainos yra nustatytos Rusijos Federacijos rubliais ir nustatytos specifikacijose, kurios yra neatskiriama šios sutarties dalis.
7.2. Bendra Sutarties kaina susideda iš visų Prekių siuntų išlaidų pagal Specifikacijas, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, sumos ir Tiekėjo išlaidų, kurias turi atlyginti Pirkėjas, sumos.
7.3. Tiekėjo patirtas transporto išlaidas kompensuoja Pirkėjas, remdamasis tiekėjo išrašytomis sąskaitomis faktūromis ir dokumentų, patvirtinančių vežėjo ir susijusių vežėjo paslaugų kainą, kopijomis, pervesdamas Pinigaiį Tiekėjo sąskaitą, nebent Šalys papildomai susitaria dėl kitos procedūros.
7.4. Mokėjimas pagal Sutartį atliekamas pervedant lėšas į Tiekėjo sąskaitą per banko dienas nuo tos dienos, kai Šalys pasirašo atitinkamą specifikaciją.
7.5. Šalims susitarus, apmokėti už prekes leidžiama kitu būdu, nustatytu specifikacijose ir (arba) numato įstatymas RF.
7.6. Priešieškinių atveju Šalys turi teisę jas kompensuoti.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Jei vėluojama sumokėti už prekes arba pristatyti prekes pagal šio Susitarimo sąlygas, kaltoji Šalis už kiekvieną uždelstą dieną moka netesybas, kurios yra% nepristatytų, neapmokėtų produktų vertės. , bet ne daugiau kaip% visos Sutarties kainos. Tokiu atveju teisė juos gauti iš Šalies atsiranda po to, kai yra pareikštas rašytinis reikalavimas apskaičiuojant bausmės dydį ir Šalis pripažįsta juos kaltais, arba nuosprendis dėl bausmės skyrimo, jei nebuvo pareikšta jokių pretenzijų arba Šalis nebuvo pripažinta kalta.
8.2. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, atleidžiama nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
8.2.1. Jei įrodoma, kad tinkamas vykdymas buvo neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra ypatingos ir neišvengiamos aplinkybės esant tam tikroms sąlygoms, pvz. , karantinai, valdžios institucijų veiksmai valstybės valdžia ir vietos valdžios.
8.2.2. Jei Šalis, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, per dieną nepraneša kitai Šaliai apie šių aplinkybių atsiradimą, tokia Šalis atsako už savo įsipareigojimų pažeidimą pagal šį Susitarimą.
9. SUTARTIES TRUKMĖ IR Išankstinis nutraukimas
9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Šalys pasirašo pirmąją specifikaciją, ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
9.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau šiais atvejais:
- Šalių susitarimu, Šalims pasirašant papildomą Sutarties susitarimą;
- vienašališkas atsisakymas yra įmanomas vienos iš Šalių prašymu, jei esminis pažeidimas kitos sutarties šalis;
- kitais atvejais, nustatytais galiojančiuose Rusijos Federacijos teisės aktuose arba šioje Sutartyje.
9.3. Jei viena Šalis nutraukia savo veiklą dėl reorganizavimo, jos teisės, pareigos ir atsakomybė pagal šią Sutartį pereina jos teisių perėmėjams, jei sutinka kita Šalis. Jei tokio sutikimo nėra, tikra sutartis laikoma nutraukta anksčiau laiko Šalių susitarimu.
10. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS
10.1. Ginčai, kilę tarp Šalių vykdant šią Sutartį, pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus nagrinėjami atsakovo buvimo vietos arbitražo teisme, laikantis privalomo ikiteisminio tyrimo ieškinio procedūra atsiskaitymas (pareikšto ieškinio nagrinėjimo terminas - kalendorinės dienos).
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Visa informacija, kurią Šalys gavo pagal šį Susitarimą, įskaitant informaciją apie Šalių finansinę padėtį, laikoma konfidencialia ir nėra atskleidžiama ar perduodama trečiosioms šalims tiek šio Susitarimo galiojimo laikotarpiu, tiek pasibaigus jo galiojimui penkerius metus.
11.2. Pasikeitus informacijai, Šalys įsipareigoja per dieną raštu pranešti viena kitai apie tokius pakeitimus. Priešingu atveju pranešimai, išsiųsti paskutiniu žinomu adresu, laikomi išsiųstais tinkamai.
11.3. Visais kitais aspektais, kurie nėra numatyti šiame Susitarime, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
11.4. Pasirašius šią Sutartį, visos ankstesnės derybos ir visa su ja susijusi korespondencija praranda galią.
11.5. Sutartis ir jos specifikacijos, faksimiliniu ryšiu perduoti dokumentai yra teisiškai privalomi, originalai siunčiami paštu per kalendorines dienas nuo perdavimo faksu.
11.6. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti atlikti rašymas ir įsigalios po to, kai abi Šalys pasirašys.
„__“ ______ 20__
Toliau - „Pirkėjas“, atstovaujamas __________________, veikiančio remiantis ______, viena vertus, ir ______________, toliau - „Pardavėjas“, atstovaujamas __________, veikiantis _____ pagrindu kita šalis (toliau - Šalys), sudarė šį Susitarimą taip.
1. SUTARTIES TEMA
1.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui ________________, pagamintą pagal Pirkėjo nurodymus (toliau - „Prekės“), o Pirkėjas, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, įsipareigoja priimti ir sumokėti už atliktus darbus ir pristatytas Prekes.
1.2. Prekių kokybės charakteristikos, jų rūšis, kiekis, išsamumas, įranga, taip pat darbo laikas ___________________.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Pardavėjo pareigos:
2.1.1. Užbaikite visus Prekių gamybos darbus tinkamos kokybės, šioje Sutartyje numatyta suma ir terminais, o darbus perduoti Užsakovui nustatyti laiką.
2.1.2. Užtikrinkite visų darbų gamybą ir kokybę pagal galiojančias taisykles ir technines sąlygas.
2.1.2. Užtikrinkite Prekių pristatymą ir perdavimą Pirkėjui savo ir savo lėšomis.
2.2. Pardavėjo teisės:
2.2.1. Savarankiškai nustatyti baldų gamybos metodus.
2.2.2. Įtraukite trečiąsias šalis atlikti darbus pagal Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas prisiima visą atsakomybę Pirkėjui už tai, kad trečioji šalis įvykdė Sutarties sąlygas.
2.3. Pirkėjo įsipareigojimai:
2.3.1. ________________
2.3.2. Priimkite atliktus darbus ir Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
2.3.3. Apmokėkite už atliktus darbus ir pristatytas Prekes šioje Sutartyje numatyta suma, sąlygomis ir tvarka.
2.4. Pirkėjo teisės:
2.4.1. Visada tikrinkite Pardavėjo atliekamų darbų eigą ir kokybę, netrukdydami jo veiklai.
2.4.2. Atsisakykite vykdyti Sutartį ir reikalauti atlyginti žalą, jei Pardavėjas nepradeda šios Sutarties vykdyti laiku arba darbus atlieka taip lėtai, kad iki termino pabaigos jos tampa visiškai neįmanoma.
2.4.3. Priskirti pardavėjui protingas laikas pašalinti trūkumus, jei atliekant darbus paaiškėja, kad jie nebus tinkamai atlikti. Jei Pardavėjas per nustatytą laiką neįvykdo šio reikalavimo, Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties arba pašalinti trūkumus savarankiškai arba patikėti trūkumų pašalinimą trečiajai šaliai, priskiriant išlaidas Pardavėjui. , taip pat reikalauti atlyginti nuostolius.
3. DARBŲ KAINA IR PRISTATYMAS
3.1. Už atliktus darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui _______________
3.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti padidinti darbo kainą, o Pirkėjas - ją sumažinti tik tais atvejais, kai nustatyta įstatyme.
3.3. Už Pardavėjo pagamintų prekių tiekimą pagal šios Sutarties sąlygas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ________
3.4. Darbo ir Prekių pristatymo kaina gali būti keičiama tik Šalims susitarus.
4. DARBŲ IR PREKIŲ Priėmimo tvarka
4.1. Pirkėjas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti, kad protingas terminas būtų pašalintas nemokamai arba atsisakyti vykdyti Sutartį.
4.2. Pirkėjas privalo __________ nuo to momento, kai Pardavėjas baigia darbą, patikrinti ir priimti atliktą darbą, dalyvaujant Pardavėjui. Darbai laikomi priimtais nuo to momento, kai Šalys pasirašo darbų priėmimo aktą.
4.3. Prekės perduodamos pagal šios sutarties sąlygas ________________.
4.4. Prekių praradimo ar sugadinimo rizikos perkėlimas nustatomas pagal reikalavimus Civilinė teisė veikia Rusijos teritorijoje.
4.5. Prekių gabenimas į perdavimo vietą vykdomas Pardavėjo transporto priemonėmis, jo pajėgomis ir jo sąskaita.
4.6. Pardavėjas perduoda prekes Pirkėjui per _______________. Prekės laikomos priimtomis nuo to momento, kai Šalys pasirašo prekių priėmimo aktą.
5. SUSITARIMO TVARKA
5.1. Per ____________ nuo Sutarties pasirašymo momento Pirkėjas sumoka Pardavėjui _____________________ dydžio avansą.
5.2. Galutinis atsiskaitymas su Pardavėju sudaromas gavus Prekes ne vėliau kaip _____________ Šalims pasirašius prekių priėmimo aktą.
5.3. Atsiskaitymai su Pardavėju sudaryti grynųjų pinigų užsakymas pervesdamas atitinkamas sumas į savo einamąją sąskaitą.
6. ATSAKOMYBĖ
6.1. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tokio pažeidimo padarytus nuostolius.
6.2. Pardavėjas yra atsakingas už netinkama kokybė jiems suteiktas medžiagas ir įrangą, taip pat už trečiųjų asmenų teisėmis apsunkintų medžiagų ir įrangos tiekimą, ir šiuo atveju privalo atlyginti Pirkėjui pastarųjų padarytus nuostolius.
6.3. Tais atvejais, kai darbus Pardavėjas atliko nukrypdamas nuo šios Sutarties, dėl to pablogėjo darbo rezultatas, arba su kitais trūkumais, kurie neleidžia naudoti patalpų pagal paskirtį, Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra:
6.3.1. Reikalauti, kad Pardavėjas per protingą laiką nemokamai pašalintų trūkumus.
6.3.2. Reikalauti iš Pardavėjo proporcingai sumažinti darbo kainą.
6.3.3. Pašalinkite trūkumus patys arba įtraukite trečiąją šalį juos pašalindami, priskirdami Pardavėjui išlaidas, pašalinančias trūkumus.
6.4. Pardavėjas turi teisę, užuot pašalinęs trūkumus, už kuriuos jis yra atsakingas, vėl nemokamai atlikti darbą, atlygindamas Pirkėjui už vėlavimą padarytus nuostolius.
6.5. Jei nukrypimai nuo šios sutarties sąlygų ar kiti darbo rezultato trūkumai per Pirkėjo nustatytą laikotarpį nebuvo pašalinti arba yra nepataisomi ir reikšmingi, Pirkėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius.
6.6. Pretenzijas, susijusias su darbo trūkumais, gali pareikšti Pirkėjas, jei jos buvo aptiktos garantiniu laikotarpiu. Garantinis laikotarpis yra ____ ir prasideda ______________.
6.7. Už pavėluotą darbų atlikimą Pardavėjas sumoka Pirkėjui ____________ šios sutarties 3.1 punkte nurodytų darbų kainos dydžio baudą.
6.8. Už pavėluotą Prekių perdavimą Pardavėjas sumoka Pirkėjui ________ šios sutarties 3.3 punkte nurodytos Prekių savikainos dydžio baudą.
6.9. Pavėlavus atsiskaityti, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui ______ dydžio nesumokėtos sumos baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
6.10. Konflikto sumokėjimas ir nuostolių atlyginimas neatleidžia Sutartį pažeidusios Šalies nuo savo įsipareigojimų natūra įvykdymo.
7. DRAUDIMO JĖGA (FORCE MAJEURE APLINKYBĖS)
7.1. Šalys yra atleistos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl gamtos reiškinių, išorinių objektyvių veiksnių veiksmų ir kitų nenugalimos jėgos aplinkybių, už kurias Šalys nėra atsakingos, ir užkirsti kelią neigiamo poveikio, kurio jie negali.
7.2. Šalys yra atsakingos už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą esant kaltei tik įstatymų ar šios Sutarties nustatytais atvejais.
8. SUTARTIES TRUKMĖ
8.1. Ši Sutartis įsigalioja _______ ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
8.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko:
8.2.1. Rašytiniu Šalių susitarimu.
8.2.2. Vienašališkai, vienai iš Šalių atsisakius šio Susitarimo, tais atvejais, kai tokio atsisakymo galimybė numatyta įstatymuose ar šiame Susitarime.
9. GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp Šalių, turi būti išspręsti derybų keliu.
9.2. Jei ginčai neišsprendžiami derybų metu, ginčai sprendžiami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, __________.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visais kitais aspektais, kurie nėra numatyti šiame Susitarime, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos įstatymais.
10.2. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie yra padaryti raštu ir pasirašyti tinkamai įgaliotų Šalių atstovų.
10.3. Visi pranešimai ir pranešimai turi būti rašytiniai. Pranešimai bus laikomi tinkamai įvykdytais, jei jie bus išsiųsti registruotu paštu, faksu arba įteikiamas asmeniškai Šalių teisiniais (pašto) adresais, gavus atitinkamą gavimą pareigūnai.
10.4. Ši Sutartis sudaryta ____ egzempliorių, turinčių tą pačią teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
(PROJEKTAS) SUSITARIMAS Nr. ___
užsakymui įvykdyti
Maskva „__“ _________ 2017 m
__________________ toliau - „Klientas“, atstovaujamas ________________________, veikiantis remiantis 2014 m. balandžio 14 d. Reglamentu ir įgaliojimu Nr. 17, viena vertus, ir ______________________ , toliau - „rangovas“, atstovaujamas ____________, veikiantis pagal chartiją, kita vertus, toliau - „šalys“, remiantis bendros komisijos sprendimu, protokolo Nr. __________________________ „____“ ________________ 2017, sudarė šį susitarimą dėl:
- 1. Sutarties dalykas ir tikslas
1.1. Remdamasis šia sutartimi, rangovas įsipareigoja tiekti užsakovui filtrų rinkinius itin grynam vandeniui gauti FBUZ filialo „Higienos ir epidemiologijos centras Maskvos mieste“ filialo sanitarinei ir higieninei laboratorijai Centrinėje AO Maskvos, pagal Specifikacijas (Priedas Nr. 1), o Klientas įsipareigoja sumokėti už pristatytas prekes šioje sutartyje nurodytomis kainomis.
1.2. Šios sutarties tikslas yra tiekti prekes, skirtas įrengti FBUZ skyrių „Higienos ir epidemiologijos centras Maskvos mieste“, esančiame Maskvos centriniame administraciniame rajone.
1.3. Sutarties dalykas yra prekių pristatymas Klientui adresu:
- 2. Sutarties kaina.
2.1. Sutarties kaina yra __________________________ (______________________________) rublių _____ kapeikų, pagal pasiūlymo dėl kainų pasiūlymą (priedas Nr. 2).
2.2. Vieneto kainos yra fiksuotos ir negali būti peržiūrimos. Į kainą įskaičiuotas 1 priede nurodytos sumos PVM, pakavimo kaina, bilieto kaina Rangovas ir prekių draudimo išlaidos prieš perduodant jas užsakovui.
- 3. Pristatymo sąlygos.
3.1 Prekių pristatymo laikas: 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
3.2. Rangovas pristato prekes užsakovui adresu:
Klientas priima prekes pagal važtaraštyje nurodytą vietų skaičių ir nesulaužytoje Rangovo (gamintojo) pakuotėje. Prekių perdavimo Klientui faktą patvirtina važtaraštis ir sąskaita faktūra.
3.3. Prekių pristatymą rangovas atlieka kas savaitę, išankstiniu užsakovo prašymu.
3.4. Rangovas privalo perduoti sąskaitą faktūrą užsakovui kartu su prekių perdavimu, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prekių išsiuntimo dienos (priežastis: Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 168 straipsnis, 2 dalis) ). Rangovas garantuoja sąskaitoje faktūroje nurodytos informacijos apie prekes tikslumą.
- 4. Apmokėjimo sąlygos.
4.1. Mokėjimą pagal sutartį Klientas moka priėmęs prekes ir sąskaitą faktūrą.
4.2. Mokėjimai atliekami tokia tvarka.
Klientas sumoka 100% civilinės teisės sutarties išlaidų per ne daugiau kaip dešimt banko dienų nuo Prekių pristatymo į Kliento sandėlį dienos, remdamasis šiais dokumentais:
Važtaraštis TORG-12 pavidalu ir originali sąskaita faktūra;
Techninė prekių dokumentacija (pasas ir instrukcijos rusų kalba) ir prekių sertifikatų kopijos, patvirtintos rangovo antspaudu;
- 5. Produkto kokybė, garantijos.
5.1. Rangovas garantuoja tiekiamų prekių kokybės ir išsamumo atitiktį, atitinkančią galiojančius šios rūšies prekių standartus.
Rangovas įsipareigoja pateikti atitikties sertifikatų, patvirtintų savo antspaudu ir galvos parašu, kopijas kiekvienai pagal šią sutartį tiekiamų prekių rūšiai.
5.2. Produktas pateikiamas kartu su technine dokumentacija rusų kalba (gamintojo pasas, naudojimo instrukcija).
Prekių pristatymas be techninės dokumentacijos ir sertifikatų laikomas netinkamu ir už tokias prekes nemokama tol, kol jai neperduodami reikalingi dokumentai.
5.3. Prekės pristatomos pakuotėse (konteineriuose). Pakuotė (konteineris) turi užtikrinti prekių saugumą transportavimo ir sandėliavimo metu, taip pat galimybę rankiniu būdu arba mechanizuotai atlikti pakrovimo ir iškrovimo operacijas.
5.4. Reagentų galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne mažesnis kaip 80% pagaminimo datos.
Produktų pristatymas su cheminių medžiagų pasais;
Pristatymą vykdo tiekėjas;
Pristatymo sąlygos, suderintos su klientu;
Jei užsakovas turi pagrįstų pretenzijų dėl rangovo pristatytų prekių kokybės, prekių pakeitimas per penkias darbo dienas arba papildomu susitarimu.
- 6. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka.
6.1. Pažeidus sutartyje nustatytus užsakymo įvykdymo terminus, rangovas sumoka Užsakovui 0,2% netesybų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti dieną, bet ne daugiau daugiau nei 5% jo vertės.
6.2. Jei per sutarties ar Priėmimo akto 5.7 punkte nustatytą laikotarpį, įskaitant garantinį laikotarpį, neįvykdoma pareiga pakeisti (pašalinti) defektus ir (arba) neužbaigtumą, rangovas sumoka užsakovui 10 eurų baudą. % defekto kainos ir (arba) nepilnos prekės, taip pat visiškai atlygina Klientui nuostolius, atsiradusius dėl nekokybiškų (nepilnų) prekių pristatymo.
6.3. Jei Užsakovas pažeidžia mokėjimų už įvykdytą įsipareigojimą terminus, Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui reikalavimą sumokėti netesybas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, bet ne daugiau kaip 5 proc. suma. Užsakovas nėra atsakingas už pavėluotą apmokėjimą už prekes, jei vėlavimas įvyko dėl rangovo kaltės (nepateikta dokumentų apie išsiųstas prekes ar netinkamai jas įvykdžius).
6.4. Jei rangovas neįvykdo įsipareigojimo per nustatytą laikotarpį perduoti užsakovui techninius dokumentus, sertifikatus, važtaraštį kartu su prekėmis ar sąskaitą faktūrą Mokesčių kodas Klientas turi teisę jam skirti 100 rublių baudą už kiekvieną uždelstą dieną dokumentų pateikimo dieną.
Rangovas privalo įvykdyti Užsakovo prašymą per 7 dienas.
6.5. Netekimas ir bauda apskaičiuojami pagal prievolės vertę be PVM, o kaltasis asmuo moka remdamasis rašytiniu ieškiniu ir kitos šalies jai išrašyta sąskaita faktūra. Ieškinys ir sąskaita faktūra siunčiami kaltos šalies adresu registruotu laišku šalies, nurodytos šioje sutartyje, adresu.
6.6. Visais kitais aspektais, kurių nenumato šis Kontaktas, šalys vadovaujasi Rusijos Federacijos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, kuriuose yra civilinės teisės normų.
6.7. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Jei šalys nesusitaria, ginčas sprendžiamas Arbitražo teismas Maskvos miestas laikydamasis ieškinio procedūros. Terminas atsakyti į pretenziją yra 10 dienų nuo jo gavimo registruotu paštu.
- 7. Baigiamosios nuostatos.
7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo šalys, ir galioja iki tos dienos, kai šalys faktiškai įvykdo visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant garantinių įsipareigojimų vykdymą. privaloma registracija pagal galiojančius įstatymus.
7.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie yra padaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti registre.
7.4. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai (išskyrus Šalių duomenis), atsispindintys susirašinėjime, protokole ir pan., Tampa privalomi Šalims, jei jie atsispindi atitinkamame papildomų susitarimų(7.2 punktas).
7.5. Jei kuri nors iš šalių pakeičia juridinį ar pašto adresą, vardą, pavardę, banko duomenis ji yra įpareigota per 7 dienas apie tai raštu pranešti kitai šaliai, o laiške turi būti nurodyta, kad tai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
7.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai, įskaitant priedą Nr. 1, Nr. 2.
SUTARTIS
Individualiam užsakymo gamybai Nr. _____________
Sankt Peterburgas "" ____________ 20____
Ribotos atsakomybės bendrovė "SPETSKRASKI", toliau - kaip "Gamintojas", atstovaujama Generalinis direktorius Roschenkova Kamalini Alekseevna, veikianti remiantis Chartija, viena vertus, ir individualus: _______________________________________ (arba juridinis asmuo _______________________________, veikiantis pagal ________________, atstovaujamas _________________________________) toliau "Klientas" kita vertus, sudarė šį Susitarimą taip:
1. Sutarties dalykas
1.1. Gamintojas perduoda prekes Kliento nuosavybėn asortimentu, kiekiu, kainomis ir specifikacijose nurodytu laiku (priedas Nr. 1 ir kt.), O Klientas priima ir sumoka už jas.
2.
Šalių įsipareigojimai individualiam prekių užsakymui
Ši sutartis dėl individualios prekių gamybos yra sudaryta tarp Kliento ir Gamintojo užsakymo metu rašytinės arba elektroninės dvišalės sutarties forma.
Kliento ir Gamintojo santykiams taikomos Rusijos Federacijos civilinio kodekso nuostatos dėl mažmeninės prekybos ir pirkimo (§ 2 30 skyrius), 1992 m. Nr. 2300-1, taip pat kiti norminiai teisės aktai paimta pagal juos.
2.1. Gamintojas įsipareigoja:
2.1.1. Pateikite Klientui informaciją, reikalingą prekių pasirinkimui ir pirkimui.
Sutikite su Klientu ir sudarykite prekių pirkimo specifikaciją, nurodydami jos gaminį, pavadinimą, dydį, kiekį, kainą, gamybos ir prekių pristatymo sąlygas (kartais toliau - „Individualus užsakymas“).
2.1.2. Gamintojas neatsako už Kliento užsakymo metu pasirinkto produkto turinį, dydį ir vaizdo kokybę.
2.1.3. Gamintojas privalo perduoti prekes Klientui griežtai laikydamasis specifikacijos, nurodytų sąlygų ir tinkamos kokybės.
2.1.4. Pasirašydami prekių pristatymo ir priėmimo aktą, perduokite Klientui visus būtinus prekių garantinius dokumentus.
2.2. Klientas įsipareigoja:
2.2.1. Pateikite paraišką raštu elektroniniu formatu perkant prekes, nurodant prekę, dydžius ir visus reikiamus prekių duomenis.
2.2.2. Užtikrinkite išankstinį apmokėjimą už individualų užsakymą ir lėšų gavimą į Gamintojo sąskaitą arba pasirinkite kitus Gamintojo siūlomus mokėjimo būdus.
2.2.3. Apmokėkite ir priimkite pagal šią sutartį įsigytas prekes pagal išsamumą pagal Specifikacijas ir pasirašykite prekių priėmimo sertifikatą.
2.2.4. Fizinis ar subjektas laikoma, kad visiškai ir be išimties sutiko su visomis Sutarties ir jos priedų sąlygomis nuo to momento, kai Gamintojas gauna pranešimą apie Kliento ketinimą pirkti prekes Gamintojo pasiūlytomis sąlygomis.
2.2.5. Pasirašant Sutartį dėl individualaus užsakymo, laikoma, kad fizinis ar juridinis asmuo yra sudaręs su Gamintoju užsakytų prekių pardavimo sutartį ir įgyja Kliento statusą.
2.2.6. Kliento užsakytas ir apmokėtas prekes pristato Gamintojas arba Vežėjas.
3. Prekių apmokėjimas ir perdavimas
3.1. Prekių kaina yra nustatyta Sutartyje ir Klientas moka Rusijos rubliais.
3.2. Klientas pats pasirenka atsiskaitymo už užsakytas prekes būdą ir tvarką.
3.3. Atsiskaitymas banko pavedimu atliekamas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą ar kvitą per tris banko dienas.
3.4. Tais atvejais, kai atsiskaitymas vyksta negrynaisiais pinigais, Kliento pareiga sumokėti prekių kainą laikoma įvykdyta nuo to momento, kai atitinkamos lėšos įskaitomos į gamintojo nurodytą einamąją sąskaitą.
3.5. Atsiskaitant grynaisiais, Klientas privalo sumokėti Gamintojui prekių kainą prieš perkeldamas prekes gamybai, pervesdamas pinigus per Gamintojo kasą.
3.6. Mokėjimo forma.
3.6.1. Gamintojas priima užsakymus iš Kliento tik su garantuotu išankstiniu apmokėjimu. Be garantuoto išankstinio apmokėjimo už prekes, užsakymai gaminti prekes gaminami nepriimami.
Išankstinio apmokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50% visos užsakymo sumos.
3.6.2. Pasibaigus Prekių gamybai, prieš išsiunčiant transporto kompanijai adresu, Klientas per 2 (dvi) darbo dienas privalo sumokėti likusią sumą pervesdamas lėšas į Gamintojo sąskaitą. Mokėjimo diena yra lėšų gavimo į gamintojo sąskaitą diena. Taip pat galima apmokėti gavus prekes.
3.6.3. Gavęs Prekes, Klientas pasirašo prekių priėmimo aktą / sąskaitą.
3.6.4. Prekių priėmimo ir perdavimo metu nuosavybės teisės į prekes pereina gamintojui Klientui, visiškai sumokėjus šios sutarties likutinę vertę
3.7. Vežėjas / transporto įmonė pristato prekes:
3.7.1. Prekių pristatymo būdai, tvarka ir terminai derinami su Klientu individualiai.
3.7.2. Prekės pristatomos per transporto įmonę, kurią Klientas arba Gamintojas teikia per profesionalią transporto įmonę Sankt Peterburge, laikydamiesi jų nustatytų Prekių gabenimo Sankt Peterburge įkainių.
Klientas gali pats atsiimti prekes iš gamintojo sandėlio.
3.7.3. Prievolė perduoti prekes Klientui laikoma įvykdyta nuo to momento, kai prekės iš Gamintojo perduodamos Vežėjui / transporto įmonei.
3.7.4. Nuosavybės teisė, jei prekės buvo sugadintos, netyčia prarastos, prarastos transportavimo metu, pereina iš gamintojo vežėjui nuo to momento, kai prekės perduodamos vežėjui sutarties vykdymo vietoje, pasirašius šalims. prekių priėmimo aktas arba važtaraštis.
3.7.5. Prievolė perduoti prekes Klientui laikoma įvykdyta nuo to momento, kai prekės perduodamos Vežėjui (transporto įmonei).
3.7.6. Prekių pristatymo kaina kiekvienam užsakymui apskaičiuojama individualiai, atsižvelgiant į bendrą užsakymo apimtį, pristatymo adresą, vežėjo įkainius ir Klientas moka tiesiogiai tiesiogiai Vežėjui (transporto įmonei) asmeniškai.
3.7.7. Gavęs prekes, Klientas, dalyvaujant Gamintojo (vežėjo) atstovui, privalo patikrinti, ar jis atitinka važtaraštį, patikrinti prekių pavadinimą pagal prekių kiekį, kokybę, išsamumą .
3.7.8. Klientas priima ir perduoda prekes pasirašydamas važtaraštį, savo parašu patvirtindamas, kad jis neturi pretenzijų išvaizda ir prekių išsamumą.
